工程定点施工单位采购合同

工程定点施工单位采购合同（精选3篇）

工程定点施工单位采购合同 篇1

　　合同编号：

　　签订合同地点： 桂林市

　　签订合同时间：

　　第一部分 协议书

　　发包人(全称)：业主 

　　承包人(全称)：有限责任公司 

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程名称工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：工程名称。

　　2.工程地点：桂林市 。

　　3.工程立项批准文号：/  。

　　4.资金来源：财政资金 。

　　5.工程内容：详见清单及图纸 。

　　6.工程承包范围：清单范围内的全部内容 。

　　二、合同工期

　　计划开工日期： 年 月日。

　　计划竣工日期： 年 月日。

　　工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合合格标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：人民币 元(项目预算由建设单位送桂林市财政性投资预决算评审中心进行审核，审核后的预算造价(不含安全文明施工费、规费、税金)下浮 %作为本合同价)。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理： 。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1、定点施工单位采购中标通知书复印件

　　2、本合同专用条款

　　3、本合同通用条款

　　4、审核后的评审报告(含预算书)

　　5、其他相关资料在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、分包及其他违法行为，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于 年 月 日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在 桂林市 签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

　　发包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人：(签字) 法定代表人或其委托代理人：(签字)

　　组织机构代码：  组织机构代码：R

　　地 址：  地 址：桂林市象山区中山南路6-8号

　　邮政编码：   邮政编码：541002

　　法定代表人：  法定代表人：吴乐文

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　开户银行： 开户银行：桂林银行丽君路支行

　　账 号：  账 号：0004 2141 4500 010

　　第二部分 通用条款

　　采用国家工商行政管理局和住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》(GF-20__-0201)的通用条款。

　　第三部分 专用条款

　　1. 一般约定

　　1.1 词语定义

　　1.1.1合同

　　1.1.1.10其他合同文件包括：(1)本合同协议书;(2)专用条款及补充条款;(3)本合同通用条款;(4)标准、规范及有关技术文件;(5)图纸(含图纸修改通知单及图纸设计变更文件);(6)工程量清单;(7)本工程预算控制价造价成果文件;(8)其他合同文件 。

　　1.1.2 合同当事人及其他相关方

　　1.1.2.4监理人：

　　名 称： /   ;

　　资质类别和等级： /   ;

　　联系电话： / ;

　　电子信箱： / ;

　　通信地址： / 。

　　1.1.2.5 设计人：

　　名 称：/   ;

　　资质类别和等级： /   ;

　　联系电话： /   ;

　　电子信箱：/   ;

　　通信地址： / 。

　　1.1.3 工程和设备

　　1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 临时设施和临时用地 。

　　1.1.3.9 永久占地包括： 建、构筑物用地  。

　　1.1.3.10 临时占地包括： 临时设施和临时用地 。

　　1.3法律

　　适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

　　1.4 标准和规范

　　1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方性规范 。

　　1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ;

　　发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ;

　　发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

　　1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

　　1.5 合同文件的优先顺序

　　合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书;(2)专用条款及补充条款;(3)本合同通用条款;(4)标准、规范及有关技术文件;(5)图纸(含图纸修改通知单及图纸设计变更文件);(6)工程量清单;(7)本工程预算控制价造价成果文件;(8)其他合同文件。

　　1.6 图纸和承包人文件

　　1.6.1 图纸的提供

　　发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内  ;

　　发包人向承包人提供图纸的数量：双方按实际情况现场约定 ;

　　发包人向承包人提供图纸的内容：双方按实际情况现场约定 。

　　1.6.4 承包人文件

　　需要由承包人提供的文件，包括：提供施工图以外的大样图、加工图等 ;

　　承包人提供的文件的期限为：双方按实际情况现场约定;

　　承包人提供的文件的数量为：双方按实际情况现场约定;

　　承包人提供的文件的形式为：书面形式 ;

　　发包人审批承包人文件的期限：7天 。

　　1.6.5 现场图纸准备

　　关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行 。

　　1.7 联络

　　1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

　　1.7.2 发包人接收文件的地点：双方按实际情况现场约定;

　　发包人指定的接收人为：双方按实际情况现场约定 。

　　承包人接收文件的地点：双方按实际情况现场约定;

　　承包人指定的接收人为：双方按实际情况现场约定。

　　监理人接收文件的地点：双方按实际情况现场约定 ;

　　监理人指定的接收人为：双方按实际情况现场约定 。

　　1.10 交通运输

　　1.10.1 出入现场的权利

　　关于出入现场的权利的约定：与施工无关的人员需出入现场须经承发包双方同意 。

　　1.10.3 场内交通

　　关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人交付给承包人使用的施工现场内的交通为场内交通，以外的部分为场外交通 。

　　关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行 。

　　1.10.4超大件和超重件的运输

　　运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

　　1.11 知识产权

　　1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

　　关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行 。

　　1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款执行 。

　　关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

　　1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行 。

　　1.13工程量清单错误的修正

　　出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。

　　允许调整合同价格的工程量偏差范围：按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__)规定 。

　　2. 发包人

　　2.2 发包人代表

　　发包人代表：

　　姓 名：   ;

　　身份证号：   ;

　　职 务：  ;

　　联系电话：    ;

　　电子信箱：    ;

　　通信地址：  。

　　发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用条款执行 。

　　2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

　　2.4.1 提供施工现场

　　关于发包人移交施工现场的期限要求：进场前7天  。

　　2.4.2 提供施工条件

　　关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用条款执行 。

　　2.5 资金来源证明及支付担保

　　发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

　　发包人是否提供支付担保： 否  。

　　发包人提供支付担保的形式： / 。

　　3. 承包人

　　3.1 承包人的一般义务

　　(5)承包人提交的竣工资料的内容： 双方按实际情况现场约定 。

　　承包人需要提交的竣工资料套数： 双方按实际情况现场约定 。

　　承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担相关费用 。

　　承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后14天内 。

　　承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质版 。

　　(6)承包人应履行的其他义务：按通用条款执行 。

　　3.2 项目经理

　　3.2.1 项目经理：

　　姓 名：   ;

　　身份证号： ;

　　建造师执业资格等级：  ;

　　建造师注册证书号：  ;

　　建造师执业印章号： ;

　　安全生产考核合格证书号： ;

　　联系电话：   ;

　　电子信箱：  ;

　　通信地址：  ;

　　承包人对项目经理的授权范围如下：以承包人名义参加工程施工项目合同的执行、完成，并以承包人名义处理一切与之有关的事务 。

　　关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 按通用条款执行 。

　　承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款执行。

　　项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 按通用条款执行 。

　　3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 按通用条款执行 。

　　3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 按通用条款执行 。

　　3.3 承包人人员

　　3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用条款执行 。

　　3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 按通用条款执行 。

　　3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行 。

　　3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按通用条款执行 。

　　承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 按通用条款执行 。

　　3.5 分包

　　3.5.1 分包的一般约定

　　本项目不允许分包。

　　3.5.2分包的确定

　　允许分包的专业工程包括：无。

　　其他关于分包的约定：无。

　　3.5.4 分包合同价款

　　关于分包合同价款支付的约定：无。

　　3.6 工程照管与成品、半成品保护

　　承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行 。

　　3.7 履约担保

　　承包人是否提供履约担保： 无 。

　　承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 无 。

　　4. 监理人

　　4.1监理人的一般规定

　　关于监理人的监理内容： 。

　　关于监理人的监理权限： 。

　　关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。

　　4.2 监理人员

　　总监理工程师：

　　姓 名：  ;

　　职 务：  ;

　　监理工程师执业资格证书号： ;

　　联系电话：  ;

　　电子信箱：  ;

　　通信地址：  ;

　　关于监理人的其他约定：  。

　　4.4 商定或确定

　　在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

　　(1) / ;

　　(2) / ;

　　(3) / 。

　　5. 工程质量

　　5.1 质量要求

　　5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

　　关于工程奖项的约定： 无 。

　　5.3 隐蔽工程检查

　　5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 任何部位的工程需要覆盖或隐蔽前，均应提前24小时通知监理工程师或发包人进行中间验收并拍照，没有监理工程师或发包人的批准，均不得隐蔽或验收 。

　　监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

　　关于延期最长不得超过： 48 小时。

　　6. 安全文明施工与环境保护

　　6.1安全文明施工

　　6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行。

　　6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责 。

　　关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前7天内承包人编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案 。

　　6.1.5 文明施工

　　合同当事人对文明施工的要求： 按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行 。

　　6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款执行 。

　　7. 工期和进度

　　7.1 施工组织设计

　　7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照国家及地方有关规定应当提交的内容 。

　　7.1.2 施工组织设计的提交和修改

　　承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用条款执行 。

　　发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行 。

　　7.2 施工进度计划

　　7.2.2 施工进度计划的修订

　　发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行 。

　　7.3 开工

　　7.3.1 开工准备

　　关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行 。

　　关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。

　　关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。

　　7.3.2开工通知

　　因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

　　7.4 测量放线

　　7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 承包人进入工地后进行现场书面交桩 。

　　7.5 工期延误

　　7.5.1 因发包人原因导致工期延误

　　(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形： 开工时间由发包人确定，发包人提前7天向承包人发出书面通知，期间的工期顺延，发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失 。

　　7.5.2 因承包人原因导致工期延误

　　因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按通用条款执行 。

　　因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 按通用条款执行 。

　　7.6 不利物质条件

　　不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行 。

　　7.7异常恶劣的气候条件

　　发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

　　(1) 持续1天的雨天(因施工地属高寒地区，阴雨天较多) ;

　　(2) 50年及以上未发生过，持续2天的高温天气 ;

　　(3) 50年及以上未发生过，持续2天的低温天气 。

　　7.9 提前竣工的奖励

　　7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

　　8. 材料与设备

　　8.4材料与工程设备的保管与使用

　　8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管，费用由发包人承担 。

　　8.6 样品

　　8.6.1 样品的报送与封存

　　需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按规范要求 。

　　8.8 施工设备和临时设施

　　8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

　　关于修建临时设施费用承担的约定： 按通用条款执行 。

　　9. 试验与检验

　　9.1试验设备与试验人员

　　9.1.2 试验设备

　　施工现场需要配置的试验场所： 根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置 。

　　施工现场需要配备的试验设备： 根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置 。

　　施工现场需要具备的其他试验条件： 根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置 。

　　现场工艺试验的有关约定： 按通用条款执行 。

　　10. 变更

　　10.1变更的范围

　　关于变更的范围的约定： 按通用条款执行 。

　　10.4 变更估价

　　10.4.1 变更估价原则

　　关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：⑴合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算;⑵合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算;⑶合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套用定额计算，并(■乘以下浮系数10%，□不乘以下浮系数)计算，其中材料价格按施工期间的《桂林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《桂林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算;无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格;对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经发包人委托的造价咨询中介结构审定 。

　　10.5承包人的合理化建议

　　监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行 。

　　发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行 。

　　承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

　　11. 价格调整

　　11.1 市场价格波动引起的调整

　　市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

　　(2)关于基准价格的约定： 无 。

　　专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

　　②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

　　③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

　　第3种方式：其他价格调整方式：项目预算由建设单位送财政性投资预决算评审中心进行审核，审核后的预算造价(不含安全文明施工费、规费、税金)下浮 10 %作为合同价格。建设单位因设计变更或其他原因事先无法预料的特殊情况，经有关部门审核后可以调整结算价格，但所增加的金额不得超过合同金额的10%。项目完工后，建设单位与施工单位以相关计价依据按实际计算的造价(不含安全文明施工费、规费、税金)下浮10%后送财政性投资预决算评审中心审核，财政性投资预决算评审中心审核后的结算价格为工程结算价。工程结算价不得超过建设单位申报的采购预算。

　　12. 合同价格、计量与支付

　　12.1 合同价格形式

　　1、单价合同。

　　综合单价包含的风险范围： 承担施工中的一切风险，本合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变化;由于承包人因施工方法的修正、变更而引起的费用增加，由承包人自理，发包人不另追加费用。项目措施费包干使用，结算时不作调整 。

　　风险费用的计算方法： 无 。

　　风险范围以外合同价格的调整方法： 按10.4.1变更估价原则调整 。

　　12.2 预付款

　　本项目无预付款。

　　12.3 计量

　　12.3.1 计量原则

　　工程量计算规则： 执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—20__)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量 。

　　12.3.2 计量周期

　　关于计量周期的约定： 按月计量 。

　　12.3.3 单价合同的计量

　　关于单价合同计量的约定： 按通用条款执行 。

　　12.3.4 总价合同的计量

　　关于总价合同计量的约定：无 。

　　12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

　　12.3.6 其他价格形式合同的计量

　　其他价格形式的计量方式和程序： 无 。

　　12.4 工程进度款支付

　　12.4.1 付款周期

　　关于付款周期的约定：按月支付，支付至完成工程量的80%，项目完工后，按规定程序最多付至合同价款的80%。经财政性投资预决算评审中心审核造价后，工程款付至结算价的97%(含已支付的合同款)，结算余款的3%作为工程质量保修金，待工程质量保修期满后支付。

　　12.4.2 进度付款申请单的编制

　　关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行 。

　　12.4.3 进度付款申请单的提交

　　(1)单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。

　　(2)总价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。

　　(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

　　12.4.4 进度款审核和支付

　　(1)监理人审查并报送发包人的期限： 无 。

　　发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到相关资料后7天内 。

　　(2)发包人支付进度款的期限： 办理相关付款手续后的7天内 。

　　发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。

　　12.4.6 支付分解表的编制

　　2、总价合同支付分解表的编制与审批： 无 。

　　3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。

　　13. 验收和工程试车

　　13.1 分部分项工程验收

　　13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

　　关于延期最长不得超过： 48 小时。

　　13.2 竣工验收

　　13.2.2竣工验收程序

　　关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。

　　发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

　　13.2.5移交、接收全部与部分工程

　　承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行 。

　　发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。

　　承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 无 。

　　13.3 工程试车

　　13.3.1 试车程序

　　工程试车内容： 按通用条款执行 。

　　(1)单机无负荷试车费用由 承包人 承担;

　　(2)无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

　　13.3.3 投料试车

　　关于投料试车相关事项的约定： 无 。

　　13.6 竣工退场

　　13.6.1 竣工退场

　　承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后 。

　　14. 竣工结算

　　14.1 竣工付款申请

　　承包人提交竣工付款申请单的期限： 经审定工程竣工结算并由承包人提出申请后28天内 。

　　竣工付款申请单应包括的内容： 竣工结算由承包人提交相关结算资料(主要包括合同、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图)齐全后经监理初审、发包人审核后，必须经发包人审定后方可办理工程结算或竣工决算，最终结算以按财政性投资预决算评审中心审核的审计结果为准。工程款按最终审定的结算造价支付至97%，预留3%的质保金。

　　14.2 竣工结算审核

　　发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行 。

　　发包人完成竣工付款的期限： 在签发竣工付款证书后的30天内 。

　　关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

　　14.4 最终结清

　　14.4.1 最终结清申请单

　　承包人提交最终结清申请单的份数： 一式四份 。

　　承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行 。

　　14.4.2 最终结清证书和支付

　　(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 承包人提出书面申请14天内 。

　　(2)发包人完成支付的期限： 承包人提出书面申请14天内 。

　　15. 缺陷责任期与保修

　　15.2缺陷责任期

　　缺陷责任期的具体期限： 一年 。

　　15.3 质量保证金

　　关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

　　15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

　　质量保证金采用以下第 (2)种方式：

　　(1)质量保证金保函，保证金额为： / ;

　　(2)3%的工程款;

　　(3)其他方式: 无 。

　　15.3.2 质量保证金的扣留

　　质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

　　(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

　　(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

　　(3)其他扣留方式: 无 。

　　关于质量保证金的补充约定： 在工程竣工保修期满后14天内，将保修金(不计利息)余额退回承包人 。

　　15.4保修

　　15.4.1 保修责任

　　工程保修期为： 按国家有关规定执行 。

　　15.4.3 修复通知

　　承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款执行 。

　　16. 违约

　　16.1 发包人违约

　　16.1.1发包人违约的情形

　　发包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。

　　16.1.2 发包人违约的责任

　　发包人违约责任的承担方式和计算方法：

　　(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

　　(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

　　(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

　　(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

　　(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

　　(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

　　(7)其他： / 。

　　16.1.3 因发包人违约解除合同

　　承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

　　16.2 承包人违约

　　16.2.1 承包人违约的情形

　　承包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。

　　16.2.2承包人违约的责任

　　承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按通用条款执行 。

　　16.2.3 因承包人违约解除合同

　　关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：(1)个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格;(2)几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的;(3)就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的;(4)承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户)，一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为履约保证金金额的5%～20%(视情节严重而定)。

　　发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按通用条款执行 。

　　17. 不可抗力

　　17.1 不可抗力的确认

　　除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力包括因战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、停工、火灾，以及：1、当地气象部门规定的情形;2、当地地震部门规定的情形;3、当地卫生部门规定的情形;4、提供政府相关部门对不可抗力的证明材料 。

　　17.4 因不可抗力解除合同

　　合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 14 天内完成款项的支付。

　　18. 保险

　　18.1 工程保险

　　关于工程保险的特别约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费 。

　　18.3 其他保险

　　关于其他保险的约定： 按通用条款执行 。

　　承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行 。

　　18.7 通知义务

　　关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

　　20. 争议解决

　　20.3 争议评审

　　合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

　　20.3.1 争议评审小组的确定

　　争议评审小组成员的确定： / 。

　　选定争议评审员的期限： / 。

　　争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

　　其他事项的约定： / 。

　　20.3.2 争议评审小组的决定

　　合同当事人关于本项的约定： / 。

　　20.4仲裁或诉讼

　　因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

　　(1)向 桂林市象山区 仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向 桂林市象山区 人民法院起诉。

　　附件

　　工程质量保修书

　　发包人(全称)： 业主

　　承包人(全称)：桂林市北桂建设工程有限责任公司

　　为保证工程名称(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

　　具体质量保修内容双方约定如下：

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　房建工程为 2 年;

　　屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

　　供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期;

　　电气管线、给排水管道、设备安装[含电气(器)、通风、照明、消防、防雷等设备]为 2 年;

　　装修工程为 2 年;

　　住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;

　　在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;

　　绿化工程为1个养护期;

　　市政工程为1年;

　　配电工程为1年;

　　水利水电工程为1年;

　　危岩治理工程为1年。

　　三、质量保修保质责任

　　1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的 3%。

　　质量保修金不计利息。

　　五、质量保修金的返还

　　发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期(12个月)满后14天内，将保修金(不计利息)余额退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

　　发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：

　　法定代表人 法定代表人

　　或委托代理人(签字)： 或委托代理人(签字)：

　　年 月 日

工程定点施工单位采购合同 篇2

　　发包人：

　　分包人：

　　兹有发包人将 江苏*有限公司 的 办公楼 工程的施工发包给分包人施工，为切实加强管理，保证工程质量，确保安全生产、文明施工，树立良好的社会信誉，依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现有发包人与分包责任人 就以下事项，签订本合同书。

　　一、 分包工程概况

　　分包工程名称： 办公楼工程

　　分包工程地点：

　　分包工程承包范围： 土建、安装

　　二、 施工工期

　　本分包工程定于20xx年07月15日开工，20xx年02月15日竣工，总工期为 210日历天。

　　三、 分包目标

　　1、 质量管理目标：无质量事故，工程质量综合考评为保 办公楼工程 评定为市优质主体结构。

　　2、 文明施工和安全生产管理目标：无伤亡事故，每次考评得分达到明工地 奖。

　　3、 市场行为和施工组织管理目标：每次考评得分达到分。

　　四、 工程奖罚

　　1、 质量考核：根据责任目标每提高或降低1分，分别给予工程总价

　　2、 安全生产考核：每提高或降低1分，每次分别给予工程总价的奖罚。

　　3、 达到质量目标(市优质主体结构)及同时获得“市文明工地“称号的奖2%。

　　4、 凡被通报表扬或批评的，每次分别奖、罚

　　五、工程款结算和支付

　　1、分包价款结算：工程竣工验收后经业主委托的有关部门审计后按审定价收取 6 %的总包管理费，所得税(按审定总价的1%)及其他税金、有关规费另由分包人按实承担。

　　2、工程款支付：根据总包合同工程款的回收按比例付款。

　　3、分包人提供材料和分包工程发票。

　　六、其他

　　1、分包人应承担自方所涉及的所有债权债务和盈亏，并承担一切经济法律责任。

　　2、准时参加承包人及业主、监理等有关部门组织召开的施工例会。

　　3、在工程质量和安全生产上造成的一切损失均由分包人承担。

　　4、分项工程的分包及特殊材料的采购须经承包人认可。

　　5、分包人应按时足额发放工人工资，对因工资纠纷出现的聚众闹事或多人上访的，每次处罚5万元。

　　6、分包人应自行负责工程的有关签证、资料整理、竣工结算及工程款的回收。

　　7、承包人和分包人共同协调做好与上级主管部门、监理单位、业主及其他分包人的关系。

　　8、分包负责人应遵纪守法，不得向业主工作人员及相关人员行贿;不得高估冒算工程量，一经发现按实退还业主，并由分包人承担责任。

　　七、本合同书一式三份，承包人二份，分包人一份，具同等法律效率，签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程定点施工单位采购合同 篇3

　　建设单位： (以下称甲方)

　　施工单位： (以下称乙方)

　　工程名称：

　　工程地址：

　　工 期：

　　组织部门：

　　为确保乙方在施工过程中的安全及明确有关责任，经甲、乙双方协商，签订本协议，以便共同遵守。

　　一、甲方有权对乙方的安全工作进行监督，并为其工作的开展提供方便。

　　二、甲方有权对乙方的安全违章违规进行处罚，根据情节后果处以50—500元的罚款，扣款金额从工程款中扣除。

　　三、乙方施工期间对施工人员负有安全教育和法纪教育的完全责任，并采取有效措施，确保安全施工，防火、防盗、治安保卫等工作。

　　四、乙方施工队伍要严格遵守甲方的安全，防火、治安保卫等有关制度和规定，并落实防范措施。

　　五、乙方要架设临时用电线路和动火作业证，应到甲方相关职能部门办理手续，办妥后方可施工。

　　六、乙方在施工过程中发生的伤亡事故、火灾事故、刑事案件以及因乙方管理不善造成其它损失，均由乙方承担全部法律和经济责任。

　　七、乙方在签订本协议时，应出具乙方营业执照(副本)。签约公章和法人代表要与营业执照登记相符。

　　八、在危险区域施工作业，监护人未到场或未经安全确认，一律不准施工。在施工中存在不安全因素，甲方有权令其停工。

　　九、施工过程中，被施工单位，组织单位，保卫处必须安排专人监护，安全办负责检查监督。

　　十、本协议须经主管领导审批后生效。

　　十一、本协议一式四份，甲乙双方、监护人、监督人各执一份。协议自盖章之日起生效，有效期截止该工程竣工验收之后第二天。

　　乙方代表：(签字) 盖章

　　甲方代表：(签字) 盖章

　　签订日期： 年 月 日

工程定点施工单位采购合同相关文章：