工程质量检测合同

工程质量检测合同（精选16篇）

工程质量检测合同 篇1

　　甲方将工程中混凝土桩基质量检测试验委托乙方，为了确保建设工程的质量，明确甲、乙双方责任，特订立如下工程质量检测合同：

　　检测项目

　　1、静载试验(承载力)

　　2、动测试验(反射波法、声波透射法、钻芯法)双方的责任

　　双方责任

　　1、甲方提供工程的桩基设计图纸和有关地质资料及其它相关资料。

　　2、甲方(监理)负责组织设计、施工、检测等相关质量责任单位确定试桩数量及桩位。

　　3、甲方负责静载堆载重物及设备安装等费用。

　　二、工程质量检测

　　1、管理部门

　　国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。

　　省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。

　　市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。

　　2、检测机构

　　检测机构根据《建设工程质量检测管理办法》分为见证取样检测机构和专项检测机构。

　　专项检测机构根据检测项目又分为：_________________地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测。

　　3、资质要求

　　根据《中国建设工程质量检测行业发展趋势与投资分析报告前瞻》分析，检测机构资质的要求包括以下3点：

　　专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件： _

　　(一)专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币;

　　(二)所申请检测资质对应的项目应通过计量认证;

　　(三)有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人;边远的县(区)的专业技术人员可不少于6人;

　　(四)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所;其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用;

　　(五)有健全的技术管理和质量保证体系。

　　4、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：

　　(一)地基基础工程检测类

　　专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。

　　(二)主体结构工程检测类

　　专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

　　(三)建筑幕墙工程检测类

　　专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程质量检测合同 篇2

　　编号：__________

　　北京建设工程质量检测行业协会制

　　使用说明

　　一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程管理条例》等法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前仔细阅读。

　　二、签订合同前委托人应验看检测机构的《企业法人营业执照》、《资质证书》等相关证明文件。

　　三、查询本市检测机构名单可登录北京市住房和城乡建设委员会网站。

　　四、对合同有关条款，双方需约定更多内容的，可另行附页。

　　五、本合同书中，凡双方约定认为无需填写的条款，应在该条款填写的空白处划（/）表示。

　　六、本合同示范文本自20__年1月1日起试用。今后在未制定新的版本前，本版本延续使用。

　　合同编号：___________

　　甲方（委托人）：_________________

　　乙方（检测机构）：_______________

　　检测机构编号：__________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3结构类型：

　　1.4监督单位：

　　1.5开工日期：竣工日期：

　　1.6其他：

　　第二条 检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　□ 见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测

　　□ 钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测

　　□ 其他：

　　具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。

　　第三条 检测依据

　　检测依据为现行有效的国家、行业及北京市相关标准。

　　第四条 检测费用的结算方式

　　本合同收费标准执行北京市物价局京价（收）字［20__］181号文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价（试行）》［见附件二（略）］，以上标准之外的检测项目收费标准委托双方可商议定价。

　　4.1双方同意按照实际发生检测项目及数量计算总检测费。

　　4.2检测费按每月进行结算，并由乙方提供检测费结算单，甲方需在接到结算清单15日内支付检测费。逾期支付费用的，每日按支付费用的______%向乙方支付滞纳金。

　　4.3本工程的检测费末次结算通知发出后，甲方需在90天内办理最终检测费的结算，逾期支付，则向乙方每日支付检测费的0.5%作为滞纳金。

　　4.4甲方对检测项目及费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得以各种原因拖欠检测费用。

　　4.5甲乙双方签订好合同后，甲方应给乙方预付款。

　　4.6其他付款方式：_________________________________________________。

　　第五条 甲方的权利义务

　　5.1甲方须向乙方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。

　　5.2甲方应对样品的真实性、代表性负责，同时详细填写检测委托单。

　　5.3委托检测前，甲方应将甲方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。上述人员发生变更时，甲方应及时书面告知乙方。

　　5.4委托“见证”检测前，甲方必须提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。

　　5.5现场检测项目，甲方应提前_______日将现场检测日期通知乙方。并提供必要的外部工作条件。需要时见证人员应到场进行见证。

　　5.6甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据出具虚假检测报告。

　　5.7双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

　　5.8甲方应根据合同，及时支付检测试验费。

　　5.9甲方有权对乙方未按标准检测和违法违规的行为向相关执法部门进行举报。

　　第六条 乙方的权利义务

　　6.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的证明资料。

　　6.2乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

　　6.3乙方应严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、及时性和有效性。

　　6.4乙方应在甲方通知的日期（双方约定）内进场开展检测活动。

　　6.5现场检测由于抽样的风险性及抽样后工程的开放性及特殊性，乙方只对当时现场检测出的检测数据/结果负责。

　　6.6乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。

　　6.7对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并及时出具检测报告。

　　6.8检测结果不合格的，乙方应及时通知甲方。

　　第七条 违约责任

　　7.1因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

　　7.2乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的______%向甲方支付违约金。

　　7.3检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测。

　　7.4其他违约责任：________________________________________________。

　　第八条 其他约定事项：_____________________________________________。

　　第九条 争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。

　　第十条 附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式_____份，甲方执______份，乙方执_______份。

　　甲方：（盖章）_________________ 乙方：（盖章）_________________

　　住所：_________________________ 住所：_________________________

　　法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________

　　委托代理人：___________________ 委托代理人：___________________

　　开户银行：_____________________ 开户银行：_____________________

　　账号：_________________________ 账号：_________________________

　　邮政编码：_____________________ 邮政编码：_____________________

　　单位电话：_____________________ 单位电话：_____________________

　　传真：_________________________ 传真：_________________________

　　联系人：_______________________ 联系人：_______________________

　　联系人手机：___________________ 联系人手机：___________________

　　合同订立时间：_____年____月___日

　　合同订立地点：_________________

　　附件一

　　委托检测的检测项目、标准及收费一览表

　　第_____页，共______页

　　备注：如果填写内容超过表栏的容量，可另附纸作为附页。

工程质量检测合同 篇3

　　号楼节能工程质量检测合同

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，乙方承担 号楼节能工程质量检测工作，为明确双方职责尽快完成检测工作，根据《中华人民共和国民法典》的规定，特签订本合同，甲乙双方必须严格执行。

　　一、检测依据

　　1.GB50411-20__《建筑节能工程施工质量验收规范》

　　2.GB50189-20__《公共建筑节能设计标准》

　　3.DB 45/T 393-20__《民用建筑节能检验规范》

　　4.DB45/T221-20__《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》

　　二、检测内容、数量及单价

　　1、墙体节能工程

　　1)相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件(外墙保温系统)传热系数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组，检测费单价为 元/组，计 组，共 元。

　　2)外墙节能构造：根据《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计算，抽样数量为 组，检测费单价为 元/组。

　　2、屋面、墙体节能工程

　　1)屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3条规定2万平米以下3组，2万平米以上6组。检测费单价为单种材料导热系数 元/组，计 组，共 元。

　　3、建筑外窗节能工程

　　a)单层玻璃遮阳系数(可见光透射比)检测抽1组，检测费为 元/组。计 组，共

　　元。

　　4、配电与照明工程

　　a)电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体建筑最少抽2种规格，检测费为 元/规格，计 种规格，共 元。

　　b)电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体最少抽2种规格，检测费为 元/(规格·每芯)，计 规格x 芯= 组，共 元。

　　三、检测费用及付款方式

　　1.检测费用：合计 元 优惠至八折进行结算，检测费用计 元( 元整)。(最终检测费用按实际检测数量为准)

　　2.付款方式：本协议签订后一周内，甲方支付总检测费用的 %给乙方。乙方向甲方提供最终检测成果报告后，甲方一次性支付完检测费余款，甲方付清款项前，乙方应向甲方提供全额发票。

　　四、甲方责任

　　1.负责提供检测所需的设计图纸等技术资料;

　　2.负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验室。

　　3.按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

　　五、乙方责任

　　1.乙方严格按现行规范或规程及本合同要求组织检测，为工程提供准确、科学和公正的服务;

　　2.乙方对检测报告质量负责。检测工作按照相关国家及地方相关标准、规范、条例、要求进行;

　　3.按单位工程完成所有检测工作后，7个工作日内，乙方按每个单位工程向甲方提交检测报告一式肆份;

　　4.负责提供等金额的正式检测发票。

　　六、其他

　　1.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　2.本合同如遇不可避免的客观原因，而导致无法全部按规定执行，必须修订或终止时，由甲乙双方协商解决。

　　3.本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼，并依据《中华人民共和国民法典》中的有关规定处理。

　　4.甲方对检测报告若有异议，应在收到报告之日起10天内向检测单位提出。安排双方认可的具备相应检测资质的单位进行复检，复检结果与原检结果相同，复检费用由甲方负责;复检结果与原检结果不符时，复检费用由乙方负责，乙方按有关规定重新检测，并出具合格报告，承担由此造成的一切损失。

　　5.本合同自双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　(或授权人) ： (或授权人) ：

　　开户行：

　　户名：

　　帐号：

　　签订日期：年 月 日 签订日期：年 月 日

工程质量检测合同 篇4

　　合同编号：

　　工程名称：

　　委托方：

　　服务方：

　　签订日期：年月日

　　委托方(以下简称甲方)：

　　服务方(以下简称乙方)：

　　经甲、乙双方友好协商，甲方的工程质量由乙方负责检测，特签订本合同。

　　一、检测范围

　　见证取样类：水泥物理力学性能，钢筋(连接件)性能，砂、石常规，混凝土、砂浆性能，简易土工，混凝土掺加剂。

　　专项检测项目：主体结构现场检测，钢结构工程检测。

　　备案类检测项目：室内环境检测，墙体、屋面材料，饰面材料，防水材料，门窗，化学分析，建筑节能检测、建筑水电。

　　二、双方的主要义务

　　1、甲方的主要义务：

　　(1)按照本合同约定支付费用。

　　(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定，并保证样品的真实性。

　　(3)现场检测时提供必要的协助。

　　2、乙方的主要义务：

　　(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。

　　(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。

　　(3)协助对甲方的技术进行保密。

　　(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。

　　三、基本信息

　　四、检测程序1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。

　　2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。

　　3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。

　　4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。

　　五、履行方式及期限

　　本合同的履行期限自年月日开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。

　　六、合同价款和支付方式

　　1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20__)113号、苏环计[20__]24号文件执行，文件未列项目经双方协商认定后收取。

　　2、检测费收取的方法按每3000-5000元结算一次。

　　3、当工程竣工，甲方一次付清所剩余款，乙方将检测报告提供完毕。

　　4、检测费用汇入本合同指定帐号。

　　甲方不得开具空头的付款票据，否则赔偿乙方由此产生的经济损失。

　　七、争议解决

　　1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。

　　如协商解决不成，进行仲裁。

　　裁决对双方当事人具有同等约束力。

　　2、检测结果若发生争议，由双方共同认可的检测机构进行复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

　　八、其他

　　1、违约责任：如有违约，按《中华人民共和国民法典》执行。

　　2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

　　3、本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　委托方：(公章)受托方：(公章)

　　代表人：代表人：

　　经办人：经办人：

　　开户银行：开户银行：

工程质量检测合同 篇5

　　委托单位全称(甲方)：

　　检测单位全称(乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测及相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：

　　项目名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　投资金额：

　　资金来源：

　　建设工期或周期：

　　其他：

　　二、服务范围及工作内容

　　双方约定的服务范围：

　　工作内容：

　　服务方式：

　　检测标准：

　　服务要求：

　　三、服务期限

　　本合同约定的建设工程质量检测服务自 年 月 日起，至 年 月 日止。

　　四、检测费用及计算方式

　　检测费用：￥ 元(人民币大写： )。

　　计算方式：□单价包干; □总价包干;□其它：

　　具体计算方式内容及检测费用清单详见专用条款、附件。

　　五、合同文件的构成

　　合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。

　　六、词语定义

　　本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

　　七、合同生效

　　本合同订立时间： 年 月 日

　　本合同订立地点：

　　合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

　　八、合同份数

　　本合同一式 份，具有同等法律效力，其中甲方执 份，乙方执 份。

　　委托单位：(盖章) 检测单位：(盖章)

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账 号： 账 号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电子邮箱： 电子邮箱：

工程质量检测合同 篇6

　　工 程 名 称:

　　(子项名称)

　　工 程 地 点:

　　甲方合同编号:

　　乙方合同编号:

　　委托人(甲方):

　　受托人(乙方):

　　签 订 日 期 ： 年 月 日

　　甲方委托乙方对 项目基桩进行检测。根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为了明确双方权力和责任，协作配合，做好本工程质量的检测工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　一、 检测依据：(相应规范前打钩)

　　√《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-20__

　　√《建筑桩基技术规范》JGJ94-20__

　　√《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-20__

　　√《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:20__

　　□《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20__

　　□《建筑边坡工程技术规程》GB50330-20__

　　□《岩土锚杆(索)技术规程》CECS:22-20__

　　□《桩承载力自平衡法测试技术规程》DB45/T 564-20__

　　□《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-20__

　　□《复合地基技术规范》GB/T 50783-20__

　　□《港口工程桩基规范》JTS 167-4-20__

　　□《港口工程基桩静载荷试验规程》JTJ 255-20__

　　□《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F 81-01-20__

　　□《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20__

　　√《建筑地基基础设计规范》GB50007-20__

　　□《岩土工程勘察规范》(20__年版)GB 50021-20__

　　□《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-20__

　　□《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》DBJ/T 45-02-20__

　　□《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87-20__

　　二、 检测工作范围、数量：

　　2.1 工程概况：

　　2.2 检测范围：：√静载试验，□高应变动测，￡低应变动测，√声波透射法检测，√钻芯法检测，□锚杆检测，□动力触探检测，□复合地基检测，□岩基载荷试验检测。

　　2.3 检测数量：

　　三、甲方向乙方提供下列资料及时间：

　　3.1 提供资料一份：工程地质勘察报告，基础桩平面布置图以及各检测桩的编号、桩长、桩身直径、施工日期等。

　　3.2 提供时间：合同签订后，现场检测前。

　　四、乙方向甲方提交下列资料及时间：

　　4.1 资料名称：基桩检测报告。

　　4.2 份数：一式六份，超过六份另行计费。

　　4.3 时间：现场检测(试验)完成后7个工作日。

　　五、 取费标准及拨付办法：

　　5.1根据本合同2.3条约定的检测数量与甲乙双方协商，本工程总检测费为 ￥ 元(人民币大写： 元整)。若检测过程中发生二次进退场，进退场费用由甲乙双方协商计取费用;检测数量超出本合同2.3条约定的检测数量，则超出的检测费用按照超出的检测数量乘以本工程上述单价计取。

　　5.2检测费拨付办法：

　　⑴ 按单体工程计算，乙方完成该单体静载试验的现场检测工作后5日内，甲方向乙方支付该单体检测费的90%作为工程进度款。

　　⑵ 乙方提供该单体报告后7日内，甲方向乙方支付该单体工程款余款。

　　六、 双方责任：

　　6.1 甲方

　　6.1.1负责基桩检测试验场地修整涉及的机械台班及人工，换填平台的砖渣或石块及配电箱、电缆等其它材料，基桩试验场地需满足以下要求：

　　①开挖试验基坑，平整试验场地，确保检测场地道路畅通、静载试验钢梁承台地基平整及硬化处理(视场地情况)、静载试验桩帽处理。

　　②负责声波透射法检测桩声测管的埋设并确保通管，负责试验前开挖桩头并割管灌水。

　　③钻芯法检测场地要求：开挖出露桩顶，以桩中心为中心平整并压实4×4米的平面，桩顶面应平齐于或稍低于周边地面标高，进行钻芯的桩临近应有清水水源，准确测量钻芯时的桩顶标高并以书面形式提供给乙方。钻芯完成后，由甲方负责钻芯孔的回灌封闭。

　　④以桩中心平整出12m×12m的场地，如场地是回填土，则需施工单位配合对桩周边土层进行压实，建议打混凝土垫层，提供足够的上拔反力。

　　⑤保证进场、吊装道路的畅通及现场用电(需安装分级电箱到试验点约3m处)，为乙方提供工作方便及各种配合。乙方按照国家现行的标准、规范和规程进行现场检测。

　　6.1.2 按合同约定支付检测费用。

　　6.2 乙方

　　6.2.1 乙方根据甲方通知后3天后进场，并根据检测方案中工期完成现场静载试验工作(遇雨天等特殊情况则顺延)。

　　6.2.2 按照国家现行的标准、规范和规程进行检测，按合同的要求和规定的进度，提交检测成果，并对其质量负责。

　　6.2.3负责机械进退场及现场装卸等费用。

　　七、 违约责任：

　　7.1甲方未按合同规定完成进场前应做的工作，因而造成不能按时提交检测成果的责任由甲方负责;从现场检测开始起至现场检测结束并退场止，由于甲方原因造成乙方停工、窝工的，每窝工一天，甲方应支付窝工费人民币 / 元整/天(￥ / 元/天)。

　　7.2由于乙方提供的试验成果资料质量的不合格，乙方应负责补充完善使其达到质量合格。

　　7.3甲方未按合同规定的日期拨付检测费，每超过一日，应偿付未支付检测费的千分之一逾期违约金(乙方不请款的除外);乙方未按合同规定日期提交检测成果，每超过一日，应减收检测费千分之一。

　　7.4本合同在执行过程中如果发生纠纷，双方应及时协商解决。若协商不成时，则由当地建设行政主管部门协同调解;调解不成时，双方同意向建设方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条 本合同约定价款均以人民币为结算单位。

　　第九条 本合同自双方签订之日起生效，至所有合同条款履行结束后，本合同即行废止。

　　本合同正本一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。

　　甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)广西云科岩土工

　　程有限公司

　　法人或委托代理人： 法人或委托代理人：

　　开户名称： 开户名称：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　合同签订日期： 年 月 日

工程质量检测合同 篇7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和国家相关政策、法规，确保工程质量优良，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际情况与要求，经协商，甲乙双方在已经签订的中国工商银行鄂州分行综合办公楼工程分包合同框架范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。

　　第一条 双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。

　　第二条 双方共同遵守中建三局第三建设公司各项质量管理规章制度。

　　第三条 甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。

　　第四条 甲方责任和权力

　　1、认真执行国家现行施工规范、标准和相关法规，对建设工程的各个施工环节进行现场监督;

　　2、甲方必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对工程建筑材料、建筑构配件进行检验，检验不合格和未经检验的乙方不得擅自使用;

　　3、在各项工程施工作业前，甲方现场管理人员必须对乙方参与施工作业的人员进行口头和书面的技术交底，根据工程特点，说明注意事项，并履行签字手续;

　　4、甲方必须建立、健全施工质量检验制度，严格工序管理，合理的安排施工顺序，为乙方提供作业面;

　　5、对工程的施工难点，甲方应编制专项施工方案，方案应经过建设、监理、设

　　计和上级主管部门的认可，方可用于施工。施工前，甲方按照专项的施工方案对乙方进行专项的技术交底，并履行签字手续;

　　6、甲方在工程质量检查中发现的质量问题，应责令乙方及时整改，经整改仍不能满足质量要求，甲方有权责令乙方退场;

　　7、对需要隐蔽的工程项目，甲方应做好工程质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，甲方应当通知建设单位和建设工程监督机构进行验收，合格后，甲方方可通知乙方进行下一道工序的施工。

　　第五条、乙方责任和权力

　　1、乙方建立自身的质量管理体系，结合工程具体情况制定具有操作性的作业指导书和相关制度;

　　2、按照规定配备专职质检人员一名;

　　3、乙方人员必须严格按照现行的施工规范和检验评定标准进行施工，认真执行甲方施工现场的各项规章制度;

　　4、乙方必须挑选技术熟练的施工人员进入现场施工。对于乙方施工人员在施工中造成的质量问题和出现的质量事故，乙方应承担全部责任;

　　5、乙方在工程项目施工中，应设立一名技术负责人，各个班组设立专职或兼职质检员，经常督促班组人员按照施工技术规范进行施工，及时调整施工人员不规范的施工行为;

　　6、分部分项工程完工后，乙方应作好自检自查工作，合格后，及时通知甲方进行检验，甲方检验不合格，乙方应及时进行整改，整改合格后方可进行下道工序施工;

　　7、乙方应严格按照甲方的安排的施工顺序进行施工，并随时接受甲方的现场监督和检查;

　　8、乙方应严格按照甲方制定的施工方案进行施工，不得擅自修改施工方案;

　　9、对需要隐蔽的工程，在隐蔽前乙方不得进行下道工序;

　　10、乙方必须全力配合甲方工程质量创优，以确保工程达到双方合同约定的质量创优目标，否则甲方将严格按照合同进行处罚。

　　11、工程完工后，乙方应按照合同约定的内容对工程进行维修和保养工作，保修年限严格按照《建设工程质量管理条例》和甲方与建设单位合同所规定的年限，建设工程保修期，从工程竣工验收合格之日起计算。

　　第六条、其他

　　1、若发生质量事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

　　2、本协议如有未尽事宜，由双方协商解决。

　　3、本协议从甲乙双方签字之日起生效，工程保修期过后，该协议自动失效。

　　4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　代表：____________代表：____________

工程质量检测合同 篇8

　　发包人:__________

　　承包人:__________

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_ __ 签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：____ 。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_5_年;

　　3.装修工程为 2 年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年;

　　5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;

　　6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为XX年;

　　7.其他项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用从该工程质量保证金中支付。

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。

　　4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　5. 因用户擅自改变使用功能， 危害功能结构造成的质量事故 承包人不承担保修责任，由用户自行负责。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项

　　本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：__________ 承包人 (公章)：__________ 

　　法定代表人(签字)：__________  法定代表人(签字)：__________ 

　　___年___月___日 

工程质量检测合同 篇9

　　为进一步提高企业员工的素质，增强企业员工“热爱企业，热爱本岗”的积极热情，按照集团的要求，结合本企业的实际，特签订此员工岗位责任书，用以明确签约人在本公司工作岗位中的责任。

　　第一条本签约人所在的部门：_________岗位：_________姓名：_________

　　第二条根据本公司《内部劳动纪律管理规定》，其员工应遵守制度如下：

　　1、严格按规定时间上班，不得迟到早退;

　　2、员工请假必须履行必要的请假手续，如有违反，公司将按旷工执行。

　　3、每个员工必须忠于职守，工作时间不打斗、打骂、干私活、酗酒，不准擅离工作岗位。

　　4、员工每天上下班，要有本人签到，每月按工作考勤记录结算工资，凡不按规定签到者，一律按旷工论处。

　　第三条根据本公司《内部安全管理条例》规定，其员工安全责任是：

　　1、严格执行公司防火安全制度，明确个人岗位防火责任。

　　2、学习贯彻消防法规，掌握消防知识，熟知消防工作“三懂三会”配合本岗搞好防火安全日查工作，积极发现和整改火险隐患，确保防火安全。

　　3、保证本人不违章使用电炉、电热杯、电熨斗等电热器具，不私拉私接电源，有需要找专业电工。

　　4、不在办公楼内焚毁文件和废纸等，不乱仍烟头、火柴梗，杜绝火险隐患。

　　5、不在防火通道，楼梯等安全出入口，通向消防设备和水源的通道以及配电盘(箱)处存放杂物。

　　6、积极参加公司内部组织的各项安全消防教育培训活动。一旦发生火警火灾事故，积极参与扑救并迅速报警。

　　7、对于公司内办公室、变电室、机房设备间、泵房的设备设施等重点要害部位各岗位工作人员必须坚持每日对所负责工作进行安全检查，做好防火等各项安全工作，发现问题立即采取临时措施，及时上报不得拖延。

　　8、严格执行公司防盗制度，现金存放，贵重物品管理必须按规定落实，保证本人不在办公桌内存放公家和私人现金、支票、存单(折)、有价证券等。

　　9、下班后要注意检查门窗、办公桌是否加锁，未经保卫部门同意任何人不得在公司内留宿，班后及节假日不准带家属、亲友、同学等进入公司。

　　10、非工作人员不得随意进入办公室、物料库、设备间、变(配)电室。管理人员要定期核实帐物，发现问题及时报告。

　　11、自行车要存放在院内指定地点，严禁存放在楼道内或办公室内。

　　12、对发生的_____案件要注意保护现场，及时报告保卫部门并积极提供情况，协助侦破案件。

　　13、设备间、变电室工作人员坚持岗位，不得擅离职守，做好安全运行记录。

　　14、从事特种作业人员，必须具备专业操作资格证书，工作中要严格遵守执行岗位责任制和操作规程及设备运行、维修的有关规定，保证人身和设备安全。

　　15、不携带易燃品，危险品、爆炸物品进入公司办公大楼和库区。

　　16、勇于同坏人坏事做_____，发现犯罪苗头及时报告，确保国家和人民生命、财产不受损失。

　　17、不参与赌博或为赌博提供条件。

　　18、不参加“_____”组织，积极同“_____”组织做_____，做好参加“_____”组织人员的转化工作。

　　19、_____外出办事，要严格遵守交通规则，提高安全意识，以免发生事故。

　　第四条根据本公司《内部员工奖励制度》规定，其员工在本岗应做到：

　　1、努力完成本职工作任务，工作认真负责，任劳任怨，从不计个人得失。

　　2、加强物流管理业务知识的学习，不断提高服务质量，勤奋兢业，以企业为家。

　　3、在开辟物流管理多元化服务功能上，提出合理化建议并取得一定的经济效益，为企业做出突出贡献。

　　4、在关爱企业，为企业增收节支，防止跑冒滴漏等方面做出了积极贡献。

　　5、保护公共财产，以企业为家，充分体现出企业主人翁的责任感。

　　6、时刻牢记本公司对外服务承诺口号：

　　不让工作在我这里积压、延误;

　　不让客户在我这里受到冷落，对服务不满;

　　不让制度在我这里走样，差错在我手中发生;

　　不让违背职业道德的不良风气在我身上出现;

　　不让客户利益和企业利益在我这里受到损害;

　　不让_____的形象及利和品牌在我这里受到影响。

　　第五条本员工岗位责任书由本公司经理与职工层层签订，一式两份，一份由签约人自留备查，一份由公司保存，作为每年年终考评的依据。

　　第六条本员工岗位责任书自签订之日起生效，与员工劳动合同终止自行终止。根据员工表现计入当年考评，责任为全年，以此类推。

　　公司负责人签字：_________责任人签字：_________

　　(监督方)_________(保证方)_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

工程质量检测合同 篇10

　　工 程 名 称：

　　施 工 地 点：

　　工程计划工期： 

　　施 工 单 位：

　　为严格工程的安全、质量、进度、造价的管理，对施工过程进行全过程监督，严把工程质量关，保证建设单位和施工单位双方的权利和义务，特制定以下条款，施工单位要严格遵照执行。

　　一、工程开工前必须办理开工报告、工程施工安全技术措施，经生产部、安监部、中心分管领导同意并报经理批准后方可开工。

　　二、工程施工中严格按安全技术措施中的要求搞好现场的安全工作，若出现不按措施进行施工的，建设单位现场负责人有权立即停止施工，限期整改，经有关人员现场检查直至合格后，方可复工。

　　三、特殊工种操作人员必须持相关单位颁发的有效证件持证上岗。

　　四、进入水池、泵房等五管要害部位，须持有中心开具的介绍信。(介绍信要注明进入事由、进入人员姓名及省份证号、现场负责人姓名及联系方式)

　　五、工程施工中存在废旧物资回收时，由施工单位负责回收，并如数交回建设单位，中心物资供应部负责统一回收。施工单位不得随意处置。

　　六、施工方现场安全负责人有责任对施工现场的安全进行把关，发现隐患立即整改。

　　七、队组工地代表有权对施工过程中存在的安全质量问题，应及时要求施工单位限期整改，否则有权停止其施工。造成的一切后果由施工单位自行承担。

　　八、以上事宜由双方认可后，签字盖章生效。

　　施 工 单 位： 建 设 单 位：

　　现场施工负责人： 工地代表：

　　联系方式 联系方式：

　　签订时间： 年 月 日

工程质量检测合同 篇11

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　1、协议内容： 经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公司建设的调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，

　　2、资料总费用： 资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共计:______________万元 大写：______________元整

　　3、付款方式： 首付资料费______________万元 ，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。

　　4、甲方责任：甲方积极配合乙方完善验收资料

　　5、乙方责任：

　　(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助 甲方办理完成资料验收。

　　(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现 的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔 偿。

　　6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。 天内完成，交付甲方进行资料验收。

　　7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲 方： ______________委托人：______________

　　乙 方：______________委托人：______________

　　___________年___________月_________日

工程质量检测合同 篇12

　　工程质量保修书?发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　为保证?(工程名称)在合理使用期限内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修期内，质量保修范围及保修内容双方约定如下：

　　二、质量保修期

　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1.道路工程?年；

　　2.地下污水管线?年，地下雨水管线?年；

　　3.桥梁工程?年，地下桥涵工程?年；

　　4.地下人行通道?年；

　　5.其他约定：

　　质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保双方约定质量保修范围及保修内容的工程质量，因承包人原因致使保修范围内工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，双方积极采取安全防范措施；由发包人委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的?％(工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％)。

　　本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：

　　(大写)?元(人民币)。

　　质量保修金银行利率为：

　　五、质量保修金的返还

　　发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　。

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

　　发?包?人：(公章)?承包人：(公章)

　　法定代表人：?法定代表人：

　　年?月?日?年?月?日

工程质量检测合同 篇13

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。

　　经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。

　　(一)、乙方质量责任：

　　1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。

　　2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。

　　3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。

　　4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。

　　5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。

　　6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。

　　7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。

　　8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。

　　9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。

　　(二)、甲方质量责任：

　　1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。

　　2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。

　　3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。

　　4、 甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。

　　5、 甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。

　　6、 甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。

　　(三)、质量管理的组织和制度：

　　1、 开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员，并接受甲方管理。

　　2、 乙方的现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下，开展施工现场的质量检 查与督促工作，杜绝各类质量事故的发生。

　　3、 乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及 甲方提出的施工方案的要求，制定具体的实施细则，层层交底，直至具体操作人员。

　　4、 为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转，真正将“谁施工，谁负责质量; 谁操作，谁保证质量”落到实处，在乙方履约期间，若施工管理和工程质量达不到相应的要求，甲方有权视具体情况，扣除合同价款 __________，直至赔偿甲方损失，清除出场。

　　5、 合同条款中有关的质量保证金，由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行 核发。

　　(四)、质量宣传教育：

　　1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作，定期召开质量例会，教育职工按规程操作。

　　2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。

　　(五)、其它事宜：

　　1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元，第二次加倍罚款，并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。

　　2、材料、设备进场必须报监理验收，主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况，发现一次罚款_______元。

　　3、每道工序必须在总包自检合格的基础上，报监理验收合格后方可进入下道工序施工，发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。

　　4、本协议中，所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容，甲方已向乙方做出了全面的告知，乙方已充分了解并予以了认可，并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定，视为违约。

　　5、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执壹份，本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件，经双方签字盖章后生效。

　　本协议书与承包合同一样具有同等效力，此协议书具有优先权。

　　甲方 ：___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程质量检测合同 篇14

　　甲方： 项目部

　　乙方： (劳务承包队组)

　　经甲乙双方一致同意：为了加强质量、进度管理，确保安全、文明施工，争创市“结构杯”、区市“安全文明工地”， 工程项目部会同乙方结合工地实际情况制定如下施工队组质量、安全、文明、进度日常管理制度，乙方及乙方辖队组须共同遵守。

　　一、生活管理

　　为给施工工人创造一个良好的生活环境，保障工人的身心健康，宿舍内、外应保持整洁、干净卫生。违反以下规定者将处以罚款。

　　1、宿舍地面不清洁：乱丢烟头、纸屑、剩饭菜、旧烂衣物、旧烂毛巾、旧烂鞋、包装袋，地面不清扫等不良行为。罚50元/房次。

　　2、工具摆放不整齐。罚30元/房次。

　　3、蚊帐不挂，床上零乱，衣服、鞋帽等生活用品乱丢乱挂。罚10元/床。

　　4、不经项目部领导同意留宿他(她)人过夜，一经发现处以重罚。每留宿1人罚50元。

　　5、聚众赌博，一经发现重罚。首次每次/人罚50元，第二次每人罚200元，并送公安机关处理。

　　6、严禁乱拉、乱接电线，一切电源由项目部电工负责安装;生活区内除了可以使用电扇、(剃须刀)手机充电器、电视机、VCD、CD、DVD机外，禁止使用其他任何大功率电器(包括电(磁)炉(含热得快)、空调、电饭锅、电炒锅、取暖器以及使用裸露的电阻丝(指阻筋、铁线绕成)烧水等，一经发现，除没收电线电器外另处罚100元/次。

　　7、宿舍白天不关灯或使用60W以上灯泡。罚20元/盏。

　　8、爬大门、翻越围墙出入工地或生活区。罚50元/人次。

　　9、宿舍内及周边场地严禁随地大、小便，违者除冲洗干净另罚小便50元/次，大便200元/次。

　　10、在浴室外洗澡，不穿衣服或只穿三角短裤到处乱走等行为，影响项目、公司形象的当事人罚50元/次。

　　11、用水后不关水，不节约用水，造成浪费，一经发现，对当事人罚50元/次。

　　12、在施工现场以及宿舍不准打架、斗欧，违者除赔偿医疗费，另罚双方每人100元，并退场。

　　13、队组不加班须按时(晚上22：30前)作息，加/换班者回宿舍时，小心走路，不要大声喧哗;看电视或者收听音乐请调低音量，以免影响他人休息。违者罚50元/人次。

　　14、盗窃他人财物，违者罚100元/次，情节严重者送公安机关处理，个人予以退场。

　　除个人自购工具外，其余任何材料、设备、工具、废(旧)料、包装纸、包装袋、个人利用项目材料制作的工具及利用废料制作的家具等一律归项目部所有，没有项目经理签的放行条，一律禁止带出工地，违者按盗窃公共财物处理，罚100~10000元/次。

　　15、损坏公物指：电线、开关、插座、施工机具、床、门窗、灯头、灯座、灯泡、防护设施(设备)等。违者除赔偿损失外另罚50~1000元/次。

　　16、施工现场严禁带小孩入内，违反者除责令带小孩离开工地外，另对所属队组及个人罚款各100元/次。

　　17、现场内黑板、墙面严禁乱涂写乱画，违者罚50元/次。

　　18、宿舍内严禁在电线上挂衣物或其它物品，违者罚50元/次。

　　19、对造成火灾隐患未遂者，罚100元/次。

　　20、出入工地，不佩戴工作牌，不服从门卫管理者罚50元。爬围墙进出工地者，罚100元/次

　　二、安全管理

　　1、安全帽管理：项目部管理人员—红色;电工等特种操作工—蓝色;施工工人—黄色，安全帽必须是合格产品(施工队自己提供)。

　　2、施工人员进场前，必须经过有关部门的三级安全教育。如未接受三级安全教育直接进场施工的，罚款队组100元/人次，且当天立刻补办或退场;队组不得招用童工，违者将对该队组每招一人罚100元，并退场。

　　3、安全活动记录，是安全管理工作的重要内容，队组长必须按规定填写班组活动记录，否则按队组人数每人处罚10元计。且每次检查当天统一交项目部接受有关部门检查，不按时交回项目部备查的，罚100～300元/次;按时按规定填写班组活动记录，否则按队组人数每人处罚10元/人次计

　　4、进入施工现场的人员，不戴安全帽罚20元/人次;戴安全帽但不系好帽带罚10元/人次;戴破旧不堪的安全帽罚10元/次;戴其他颜色安全帽罚10元/人次

　　不准穿拖鞋;不准光膀子;严禁酒后上岗，违者每人每项罚30元。重犯者加倍处罚

　　5、非项目部专职电工不得乱接电源;非项目部专职机械操作工不得乱动乱开机械，违者罚款100元。造成事故者，赔偿一切经济损失，并交有关部门处理。

　　6、不准乱拆用于施工安全的脚手架，外架拉结点。围网、安全网、防护栏、脚手板以及预留洞盖板等防护措施，若确实影响施工的，必须经主管工长同意才能拆除，并采取其他安全防护措施，事后恢复原状，否则每拆一处罚100元，造成事故者赔偿一切经济损失，并交有关部门处理。

　　7、使用潜水泵抽水时，人在水中不准接通电源，否则每发现一次罚100元，造成事故者赔偿一切经济损失，并交有关部门处理。

　　8、在施工现场工作，不许打闹嬉戏，违者每人罚100元，造成事故者赔偿一切经济损失，并交有关部门处理。

　　9、高空作业和有特殊要求的施工人员必须正确使用劳保用品，并系好安全带，否则每人罚50元/次。

　　10、施工电梯防护门不关，每次罚50元。

　　11、严禁在外架及工作口睡觉或坐窗台上聊天，违者罚款50元。

　　12、严禁从上往下抛掷任何物体。严防钢管坠落。对责任者的队组，下落层数乘以50元;严防扣件、木方等物坠落，对责任者的队组罚下落层数乘以50元;砌筑施工时严禁向外砍砖，每次罚50元。以上各项造成事故者赔偿一切经济损失，并交有关部门处理。

　　13、所有施工电气设备必须有漏电保护器，并做到一机一闸。电焊机一次线长度超过规定而不采取保护措施的，每次罚50元，造成事故者赔偿一切经济损失，并交有关部门处理。

　　14、木工用的电锯(圆盘锯或平刨)及钢筋弯曲机、切断机等机械须有安全防护盖。否则每用一次罚50元，故意损坏安全防护设施者罚100元/次，造成事故者赔偿一切经济损失，并交有关部门处理。

　　15、脚手架及施工操作平台，严禁堆物超过核定荷载，否则罚50元/次。

　　三、文明施工管理

　　1、严禁主体工程产品上有水泥袋、尼龙袋、油毛毡等塞缝遗留物，每处罚20元。

　　2、构件拆模后，严禁有残留模板，每处罚50元。

　　3、工作面模板、扣件、钢管等材料乱丢乱放的，每处罚50元;钢筋、扎丝、焊条、焊线、电线等乱丢乱放处罚50元，混凝土漏浆不及时回收利用，不冲洗，罚50元/点，并赔偿材料损失，当班次砼施工完成后施工工具、机具不清理不收回工具房的处罚50元。

　　4、严禁污染、损坏产品，否则罚款50元并恢复原样。

　　5、每套房工作面上落地灰、半头砖，碎砖头、边角废料、建筑垃圾等不做到工完场清的处罚50元/间。

　　6、搅拌机、砂浆机滚筒及料斗、后台的料道、平台、水泥袋等每班完工后必须清理干净，否则处罚100元/次。

　　7、使用砂、石必须铲到底，使用水泥要一堆用完再用下一堆，不能每堆留下一、二包，否则罚款50元/次。

　　8、当班次前台砼施工时所用的脚手板、砼管、扣胶垫铁板工具必须清理，否则罚10元。

　　9、砂浆机用后不马上清理干净，罚款100元/次。用剩的水泥下班前不拿回水泥仓库放好或施工过程中下雨不找雨布覆盖者，罚款20元/包。

　　10、砌墙施工过程中必须将半砖清理使用，否则罚50元/次。

　　11、拆架、拆模所拆下的材料，必须分类存放到项目部指定位置，否则处罚200元/堆，并扣回处理该堆材料所用人工费。

　　12、队组领出的材料用不完的要回收保管好，不得乱丢造成浪费，否则赔偿损失，加罚50元。

　　13、楼层倒灰浆，必须垫板，垫板用后清理干净，并清理运走，否则每处罚50元。

　　14、不经主管工长同意，乱锯木条、夹板、乱割钢管，每条(块)处罚10—50元。

　　15、往外架、施工洞口、楼梯口、电梯井倾倒垃圾、木屑、砼(砂浆)渣、砖渣、剩料等，违者除了责其清理干净外，另罚款50～500元

　　16、在抹灰面上打凿，打凿点周围不先割开口再凿的罚50元/点。

　　17、施工完的成品无保护措施，处罚50元/点。

　　18、打凿后的建筑垃圾不及时清运走干净处罚50元/点。

　　19、墙柱封模时，不按要求冲洗干净墙、柱脚，处罚50元/点。

　　20、往安装好模板的墙、柱中扫倒垃圾，除清扫干净外另罚50元/次。

　　21、钢筋加工场成品、半成品、废料须按项目部要求施工过程中保持分类垫起堆放整齐。否则检查中发现罚款200～500元;楼层剩余钢筋及时回收钢筋加工场进行重新下料配用，否则罚款200～500元。

　　22、不服从管理人员管理的，处罚50元/次，严

工程质量检测合同相关文章：