作文档>范文大全>合同范本>加工合同

不锈钢来料加工合同范本

更新时间:

不锈钢来料加工合同范本(精选5篇)

不锈钢来料加工合同范本 篇1

  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规精神,甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则,经友好协商一致同意签订本合同。

  第一条:加工不锈钢栏杆

  1、不锈钢栏杆扶手材料规格Ф51×1.2。

  2、不锈钢立柱规格为Ф51×1.2。

  3、不锈钢栏杆横管规格Ф35×1.0。

  4、不锈钢栏杆竖管规格Ф25×1.0。

  第二条:制作要求

  1、要求横平竖直,抛光打磨。

  2、要求高度为70cm。

  3、要求长度为4m为单位,立柱3支。

  4、按所提供的“不锈钢样品”及样图加工。

  第三条:合同金额

  1、单价为150元/米(含税收)。

  2、合同数量约100米,总金额约15000元整,以实做实收为准。

  第四条 验收及付款:

  1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货,交货后及时办理验收手续,经甲方验收合格后3日内付清乙方货款。

  2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。

  第五条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议,本合同所列附件(即图纸)是本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。

  第六条 本合同自签订之日起生效,本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。

  第七条 本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。

  附:加工不锈钢栏杆《报价表》及制作样图一份。

  甲方盖章: 乙方盖章:

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  公司地址: 地址:

  年 月 日 年 月 日

不锈钢来料加工合同范本 篇2

  甲方(发包方):________________________

  乙方(承包方):___________________________

  第一条、工程概况

  1、工地名称:___________________________________

  2、工地位置:___________________________________

  3、门窗面积:__________________________________

  4、工程日期:______年______月 _______日

  4、制作加工造价:

  工程安装单价:_______ 元/㎡,预计__________平方米,总造价:_______ 元(结算按照实际平数计算)。

  第二条、付款方式:

  1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。

  2、待工程验收合格后,乙方制作加工总费用的90%的金额,以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。

  3、待工程验收合格后,甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金,保质期满后无条件支付,保质期为1年。

  第三条、门窗制作加工安装要求:

  1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。

  2、甲方下发的制作加工图纸,乙方核对后再进行制作加工。

  3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。

  4、乙方有责任提供制作加工料单。

  第四条、制作加工材料:甲方只负责提供主材料:方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料,如:焊条、切割片等一切辅料自行承担。

  第五条、质量要求:

  1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方,乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守,损失全部由乙方负责。

  2、在加工过程中,甲方提出变更原设计方案,乙方必须给予配合。

  第六条、乙方职责

  1、在规定的时间内完成工作量。

  2、乙方应注意安全制作加工,遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》,如造成事故责任或因此发生的费用,均由乙方承担,与甲方无关。

  第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。

  第八条、本合同一式二份,经双方签字即日起,都具有法律效力。

  甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):_____________

  电 话:_____________ 电 话:_______________

  年 月 日

不锈钢来料加工合同范本 篇3

  甲方(建设单位):

  乙方(施工单位):

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:

  一、工程概况:

  1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格

  2、 略;

  3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);

  4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。

  二、合同工期:

  从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。

  三、甲方责任:

  1、如期办理拨款结算;

  2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

  四、乙方责任:

  1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现

  质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;

  2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

  3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;

  4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

  五 、质 量 验 收 :

  以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。

  六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。

  七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。

  八、备注

  甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  年 月 日

不锈钢来料加工合同范本 篇4

  甲方:

  乙方:

  依据中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:

  一、工程概况:

  1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格

  2、 略;

  3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元;

  4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。

  二、合同工期:

  从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。

  如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。

  三、甲方责任:

  1、如期办理拨款结算;

  2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

  四、乙方责任:

  1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;

  2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

  3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;

  4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

  五 、质 量 验 收 :

  以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。

  六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_________ 法院起诉。

  七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。

  本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。

  八、备注

  甲方: 乙方:

  甲方代表签字:

  乙方代表签字:

  年月日

不锈钢来料加工合同范本 篇5

  甲方(建设单位):

  乙方(施工方):

  依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:

  一、工程概况:

  1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格

  2、 略;

  3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);

  4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。

  二、合同工期:

  从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。

  三、甲方责任:

  1、如期办理拨款结算;

  2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

  四、乙方责任:

  1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现

  质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;

  2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

  3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;

  4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

  五 、质 量 验 收 :

  以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。

  六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。

  七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。

  八、备注

  甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):

  甲方代表签字: 乙方代表签字:


不锈钢来料加工合同范本相关文章:

不锈钢来料加工合同范本

不锈钢来料加工合同范本(精选5篇)不锈钢来料加工合同范本篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...