信息技术服务合作协议

信息技术服务合作协议（精选14篇）

信息技术服务合作协议 篇1

　　甲方：

　　身份证号：

　　住址：

　　乙方：

　　身份证号：

　　住址：

　　甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，就合作_______项目、明确合作各方的权利与责任事宜，特订立以下协议条款共同执行。

　　一、服务范围和服务内容

　　为保证甲方网络和信息系统的正常运作，乙方为甲方提供技术支持服务。在服务过程中，除乙方人员费用外，其他涉及软硬件购臵与升级、外送维修等费用，由甲方负责。乙方提供的服务内容如下：

　　1、硬件设备维护服务。按每年______次编制和更新甲方信息系统设备清单，对系统设备使用情况进行登记。按每月______次对服务器设备运行情况进行全面检查，按每月______次集中做一次服务器类设备的清洁工作。对甲方报障的硬件设备进行及时检测和修理，已无法修复的配件或设备报甲方确认，取得新配件或设备后及时进行更换。

　　2、网络和软件系统管理服务。按每年______次编制和更新网络端口配臵、IP和软件系统清单。对甲方的网络故障、操作系统故障和应用系统故障及时定位并排除，对取得的软件新版本进行及时的安装。

　　3、安全管理服务。协助甲方进行网络和系统用户的查杀_____工作，按照防毒软件的要求及时更新和升级防毒软件。协助甲方安装和配臵网络_____。协助甲方对内网电脑安装违规上互联_____控软件，并定期检查。

　　4、紧急事故响应服务。甲方网络和信息系统发生紧急情况，通过电话咨询等方式无法解决时，乙方根据甲方的要求及时响应，甲方提供相应配合。

　　5、技术咨询服务。根据甲方的需求，协助起草甲方网络和各类系统立项、升级改造的方案。

　　二、服务方式

　　乙方派专人一人长驻甲方，负责提供日常服务。甲方应指定专人与乙方对口联系，并为乙方工作人员提供办公地点和一定的办公条件。当发生重大或紧急情况时，乙方在可能情况下尽量调配资源，增派人员进行服务。甲乙双方派驻或指定的人员应经双方共同认可，并提供相关人员的联系电话、电子邮件等联系方法。双方的业务联系应通过派驻人员、指定的联系人或乙方的接待人员进行。

　　三、双方责任

　　甲方责任：

　　1、负责按协议规定的方式和金额支付协议款项和相关其他费用。

　　2、负责协调与甲方网络与系统用户、甲方行政管理部门和相关设备、软件和系统供应商之间的关系。

　　3、负责及时确认乙方提供的文档。

　　4、合理安排乙方派驻人员的休假事宜。

　　乙方责任：

　　1、负责按规定完成本协议规定的服务内容，并按要求提供规范的文档和记录。

　　2、负责对服务情况进行跟踪和监督，并每季度服务完成后要得到甲方的确认。

　　3、做好保密工作。

　　4、休假前需征得甲方的同意。

　　四、服务期限

　　服务期限为______年______月______日至______年______月______日。

　　五、协议金额及付款方式

　　服务费总额为人民币______元整，由甲方在协议签订之日起______个工作日内支付总额______%，即人民币______元整，服务期满后______个工作日内支付余款，即人民币______元整。

　　六、其他

　　1、所有与合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至___________委员会_____，_____程序按照该委员会的程序规则进行。

　　2、本协议一式______份，甲乙双方各执______份，均具有同等法律效力。本协议自双方代表签字，盖章之日起生效。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

信息技术服务合作协议 篇2

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　接包单位：(以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商，由乙方承接甲方技术发包工程：监控系统、防盗系统、广播系统工程及电脑组装。为明确内容及双方责任，本着相互合作，紧密配合的原则，按照国家经济合同法条例规定和技术工程情况，商定如下条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、技术支持服务概况

　　1、工程名称：监控、安防及广播 系统工程

　　2、工程施工地点：深圳市 。

　　3、工程概况：监控、防盗、广播系统安装调试.及电脑组装。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、 乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　2.1完成_________(公司名称)监控安装系统调试、防盗系统安装调试、广播系统安装调试、电脑组装(4套);器材以清单为准;施工线路以图纸为准,具体个别情况,以实际情况为准。

　　2.2、提交信息点平面标识图及相关对应文档资料。

　　2.3、乙方保证在现场施工及项目负责人每天到场。

　　2.4、甲方必须指定一人或两人接受乙方培训，并且甲方指定一人协助安装。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年____月____日前全部完工。如果因甲方场地或实验、工作等原因无法展开施工的，应另行商议解决办法，因此施工时间顺延。

　　2、如果因甲方的原因，要临时更改安装地点的，按每个点200元收取技术施工费，个别距离远、难度大的另行商议，由此产生费用另行计价。

　　3、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间 工程完工后，甲方应组织验收。无正当理由在一周内不组织验收视为技术支持工程合格。

　　五、合同总金额 本技术支持合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算方式 签订合同甲方向乙方支付合同总额 % 的预付款，主要设备到位时甲方向乙方支付合同总额 % 的设备款，工程验收合格后余款一次性付清。

　　七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙 2 方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、毁约 如果双方任何一方无条件毁约，毁约方将按项目总额的2倍进行赔偿给对方。

　　九、保修 本工程服务器硬件免费保修期为一年，二个月内提供免费技术支持，在保修期内该系统一旦发生故障时，甲方通知乙方，乙方在接到通知24小时内赶到现场处理，如故障原因为系统质量问题引起的，由乙方无偿进行维修;如故障原因由甲方造成的，乙方只收取工本费。由人为因素及不可抗拒自然力造成的损坏(如雷击、水灾、战争等)由甲方承担所有费用。系统终身保修，只收取工本费。

　　十、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;

　　十一、解决争议的方式 甲乙双方发生争议后应当友善协商解决。协商不成的可以向乙方地仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的，双方必须履行;对仲裁裁决不服的，可以向乙方地人民法院起诉。

　　十二、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，单位盖章或代表签字即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

信息技术服务合作协议 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国测绘法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致就 沉降观测工程的有关事项签订如下合同条款，以兹共同遵守：

　　一、工程项目概况

　　1、工程项目名称：

　　2、工程项目地点：

　　3、工程建筑面积：

　　4、包干工程范围及内容：

　　5、工程质量等级：优(质量标准的评定以国家或行业的质量验收标准、项目所在地要求及合同约定标准为准)。

　　二、测绘范围

　　1、测绘内容

　　项目 #楼沉降观测， 共 栋进行沉降观测，并提交沉降监测报告。

　　2、作业依据

　　该楼的设计图纸及相关的技术资料;

　　《国家一、二等水准测量规范》GB12897-91;

　　《建筑变形测量规范》JGJ/T8-20xx。

　　3、技术要求：

　　4、沉降观测工期

　　按设计要求，沉降观测工作于 开始，进行第一次基础沉降观测点的观测; ，第二年观测二次(每六个月观测一次),第三年观测一次或者观测至沉降稳定为止。

　　三、测绘费用及结算方式

　　1、合同价款(本合同所涉及价款均含税)

　　本合同采用固定综合包干单价方式计价，测量费按 元/栋/次,观测预算总价款(含税金)暂定为人民币 元(大写： )。

　　该包干单价包含但不限于设备进退场费、沉降观测水准基点深式埋设费、沉降观测点埋设费、观测费、资料整理费、出报告费、工程验收配合费、水电费、观测点修复费、税金等全部费用，除本合同另有约定外，不再因任何理由予以调整。

　　2、付款方式

　　本合同无预付款，按测量进度、次数付款。

　　每次付款前乙方均应向甲方提供乙方机构所在地开具的服务业发票或地税通用机打发票。

　　3、本合同价款为上述工作内容(详见施工图纸)的总价款，不再另行追加合同价款。若有变更，双方必须签订补充协议，否则甲方有权拒绝结算变更部分的工程。

　　4、因甲方原因造成工程停工时间长达 个月或因建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝等意外情况及观测期满沉降量未稳定等原因，产生的工作量的增加，其测量费按 元/栋/次收取。

　　四、工地代表

　　甲方驻工地代表(工程师)姓名：

　　乙方驻工地代表(项目负责人)姓名：

　　五、甲方的权利与义务

　　1、应当协调乙方进现场，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。

　　2、配合乙方作好沉降观测基准点和观测标志点的埋设工作。

　　3、负责对施工单位和施工人员作好保护测量观测点的宣传和教育工作。

　　4、审核乙方所报的中间观测报告及最终监测报告。

　　5、负责施工过程中对乙方的工程质量、安全、文明施工和进度进行监督和检查。

　　6、有权要求乙方撤换由其派遣或雇佣的不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的工作人员。

　　7、为乙方提供电源、水源，费用由乙方自行承担。

　　8、由于甲方原因造成乙方窝工及特殊情况(工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成停工等)，工期顺延。

　　9、如因施工单位在施工中破坏观测点，或因此需进行观测点重新埋设的，由甲方负责协调。

　　10、甲方对乙方提供任何资料(含阶段性成果)的审核、确认或同意，均不免除或减轻乙方应承担的质量瑕疵责任。

　　六、乙方的权利与义务

　　1、委派现场代表 负责观测期间的全面管理。该现场代表须持有与本观测项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

　　2、设计施工方案图，报甲方审核通过后按图施工，并承担图纸设计费用。

　　3、合同签订后，乙方在接到甲方通知后2天内进场，进行基准点和观测点的布置埋设。

　　4、根据甲方的有关资料和技术要求，按照国家现行规范组织测量队伍进场作业，按时按质按量为本工程提供可靠、准确、详细的观测资料数据。

　　5、乙方自行雇用职工并负责支付其工资，并对其职工的行为及劳动安全负完全责任。

　　6、观测过程中提供中间报告，在本项目竣工验收前30日内(具体时间以甲方通知为准)，向甲方提供施工过程中的沉降监测报告及数据资料，并最终提交沉降监测报告及全套电子版的报告。

　　7、乙方及时参加甲方组织的各种会议，遵守甲方的现场管理规定，组织勘测队伍安全文明施工。

　　8、乙方应保护成品、半成品观测点，并做明显标识。对于观测点的破坏，乙方负责修复，最大限度的保证甲方报告的完整性，并负责协调报告验收和存档。

　　9、乙方对观测数据及分析报告负保密义务，非经甲方书面许可，不得向任何第三方披露。

　　七、违约责任

　　1、如果乙方未完全履行合同即中途退场，应退回甲方已付款项，并支付甲方本合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　2、乙方不能按照合同要求为甲方提供完整、详细、真实、可靠的检测报告或者检测报告不合格，甲方不支付任何费用，乙方并应支付甲方本合同金额30%的违约金。

　　3、乙方违反本合同约定的保密义务，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已付款项，并应支付甲方本合同金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

　　4、甲方无故终止本合同的，应结清乙方已完工程款，给乙方造成损失应给予赔偿。

　　5、甲方不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向乙方支付应付未付款项的0.1%的滞纳金。该项违约金累加不超过合同总价款的5%。因乙方原因致使甲方违约的，甲方无须支付上述违约金。

　　八、安全条款

　　1、乙方须按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任(该事故包括但不限于工程事故、施工人员损害或致人损害等)和因此发生的一切费用;发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，并及时进行抢救工作，乙方承担由此发生的费用和责任。

　　2、乙方自备观测设备、劳保用品及材料等必须是质量合格，符合安全标准的产品，所发生的一切后果均由乙方承担。

　　九、沉降监测报告成果的交付

　　1、乙方向甲方提供的所有的沉降监测报告，必须经过甲方审核并符合施工地区建设主管部门存档需要。

　　2、乙方需向甲方提供的工作成果如下：

　　(1)在本项目竣工验收前30日内(具体时间以甲方通知为准)，应向甲方提供竣工备案用沉降监测报告及相关数据资料。

　　(2)按本合同约定最后一次观测完毕30日内提供最终沉降观测报告及相关数据资料。

　　十、争议解决方式

　　在履行本合同时发生争议可以双方协商解决，协商不成的由合同签订地人民法院裁决。

　　十一、合同生效与终止

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共计陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

　　2、本项目建筑物沉降稳定，双方义务履行完毕后，本合同即告终止。

　　十二、附件

　　1、廉洁协议

　　2、每栋楼布点图

　　3、营业执照副本复印件

　　4、乙方施工资质复印件

　　(以下无正文)

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　签约代表： 签约代表：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 签约日期：

　　签订地点： 签订地点：

　　开户银行： 开户银行：

　　账户： 账户：

信息技术服务合作协议 篇4

　　甲方(委托方)：_________

　　乙方(服务方)：_________

　　鉴于：公安部《关于加强旅馆业治安管理工作的通知》中有关旅馆业治安管理和公安部关于贯彻执行《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》的要求;乙方拥有旅馆业治安管理信息系统软件及相应的硬件支持系统及服务;甲方对旅馆业治安管理信息采集及管理的需要。

　　协议双方一致同意：

　　1.定义

　　1.1旅业系统或系统指_________市旅馆业治安管理信息系统，包括后台系统和前台系统。

　　1.2后台系统指安装在市局中心系统内的旅馆业治安管理信息管理系统公安局后台部分，其设备组成另行签订。

　　1.3前台系统指旅馆业治安管理信息管理系统旅店前台部分，其设备组成另行签订。

　　1.4软件指_________(企业定义)。

　　1.5软件技术资料包括但不限于：a.源程序清单;b.不少于2份载有源程序和目标程序的磁盘;c.系统说明书、技术报告(含功能、编制依据、计算方法、教学模型、框图等);d.用户手册、使用说明;e.测试报告。

　　1.6系统联调指_________(企业定义)。

　　1.7_________市指中华人民共和国_________省_________市。

　　1.8市局指中华人民共和国_________省_________局。

　　1.9市局中心系统指_________。

　　2.服务地点

　　2.1_________市行政区域内的所有宾馆、饭店、旅馆和招待所等旅业单位。

　　2.2_________市公安局的有关单位。

　　3.服务内容

　　3.1建立旅业系统公安后台系统。

　　3.2在_________市范围内的各旅馆业单位建立前台系统，并联入市局网络中心，实现住宿登记信息的定时、实时传输。

　　3.3对旅店数据录入人员和参与系统运行管理的公安干警的技术培训。

　　3.4对系统进行日常运行维护。

　　4.费用收取

　　4.1前台系统费用

　　4.1.1前台系统经费由各旅业单位自筹，甲方代乙方收取款项后统一存入乙方开设的专门账户。

　　4.1.2乙方的收费标准

　　4.1.2.1考虑_________市的实际情况，为扩大系统的推广应用，每套全部费用最高限价_________元人民币。

　　4.1.2.2每套总价为_________元人民币，包括：a.硬件设备费;b.系统软件费;c.安装调试费等。

　　4.1.2.3每一旅业单位录入人员的操作培训费为最高每人不超过_________元人民币。

　　4.1.2.4每一旅业单位应支付的维修服务费由乙方与旅业单位商定，但应不低于_________元人民币每月，该维修服务费由甲方代乙方按年一次性收取。

　　4.1.2.5甲方代乙方收取的款项，应存入乙方下列专项账户：_________。

　　4.2后台费用

　　4.2.1乙方自行支付市局中心系统设备的费用。

　　4.2.2甲方下属各分局和派出所所需设备的费用由甲方支付。

　　5.甲方的权利和义务

　　5.1免费使用本协议第4.2.1条所及由乙方负责建设和投资之后台系统及设备。

　　5.2监督乙方与旅业单位签署之合同及其履约情况。

　　5.3提出系统需求。

　　5.4提供本条下述乙方所需的有关资料：a.甲方现有技术力量和市局中心系统设备配置情况。

　　b.甲方辖区内使用前台系统的数量、安装计划、步骤、安装时间、旅业单位的详细资料(包括名称、地址、电话、联系人、所辖派出所)。

　　5.5代乙方收取前述第4.1.1条所及之前台系统经费及第4.1.2.4条所及之维修服务费，并存入乙方开设之专门账户。

　　5.6指派专人协助乙方开展工作，为乙方提供必要的保障条件。

　　5.7组织干警进行系统应用的技术培训，协助乙方组织旅业单位录入操作人员培训。

　　5.8组织系统联调的后台系统部分。

　　5.9负责系统验收。

　　6.乙方的权利和义务

　　6.1按照甲方要求建设旅业系统。

　　6.2提供已通过公安部检测的全套旅馆业治安管理信息系统前、后台软件。

　　6.3保证所列设备的质量符合旅业使用要求。

　　6.4按照本协议第4.1.2各款所述之标准与各旅业单位签订《旅馆业治安管理信息系统技术服务合同》。

　　6.5按照系统的建设进度要求，按时完成前台系统的安装、调试。

　　6.6投入本协议第4.2.1所及之系统所需的设备资金。

　　6.7先安装部分后台系统设备以保障系统的正常开通。

　　6.8有权根据系统应用的发展，逐步添置后台系统设备，但不得影响系统的开通、使用。

　　6.9完成后台系统软件的安装，并配合甲方进行系统联调。

　　6.10组织并实施前台系统录入操作人员的操作培训。

　　6.11提供售后服务。

　　6.12按照本协议第4.1条及其它有关约定收取前台系统维护费及培训费。

　　6.13组建能保证系统正常运行的培训维护机构，并负责前后台系统的长期维护及后台系统工作人员的技术培训。

　　6.14系统安装完毕并投入正常运行后，向甲方提供相关的软件技术资料。

　　7.系统的建设实施进度

　　7.1_________，开始前后台系统的实施与建设，具体实施计划由双方另行协商规定。

　　8.软件技术标准

　　8.1软件应按照公安部《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》(公通字[1999]100号)文件要求，通过公安部指定检测机构的检测，其功能应符合公安部《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》要求的功能。

　　9.验收标准和方式

　　9.1在后台系统安装调试结束、前台系统安装10家、乙方跟踪运行10日后，甲方应派员对系统进行验收。

　　9.2验收标准

　　按本产品的企业标准和软件功能清单验收。

　　9.3验收方式

　　9.3.1采取随机选点(一般选8-10个具有代表性的旅业单位)的方法，在甲方所在地验收。

　　9.3.2对分期实施的地区，只对首批安装的系统进行验收。

　　对首批验收合格后新增的用户，不再进行验收工作，即视为验收合格。

　　9.4验收合格后________日内，甲方应签发验收合格证给乙方。如验收不合格，双方应委派代表共同检查造成不合格的原因，提出处理意见，并在规定时间内(该时间视具体情形由双方另行商定)由责任方自行解决。

　　10.保密条款

　　10.1协议双方保证，基于本协议从另一方获得标有秘密或专有标记的信息或在合作过程中从另一方获取的知识，这些知识包括技术、商业或者管理等方面，应当对之保密。

　　在本协议有效期内或本协议履行完毕之后，任何一方不得利用这些知识或信息，不得向他人披露。

　　10.2对能以文件证明属下列信息的，不承担保密责任：a.从第三方合法得到的信息;b.在执行本协议时已公开的信息或在不违背本协议规定下公开的信息;c.受让方自行获取或开发的，且没有利用出让方的保密信息;d.经同意可以向第三方披露的信息。

　　10.3双方同意，其所属员工和附属合同的当事人应当承担相应的保密责任。

　　10.4双方同意，在本协议终止后，自最后一次信息披露之日起五年以内，上述的保密义务依然有效。

　　10.5双方应当视彼此之间的商业关系为机密，未经另一方书面同意，一方不得将这种商业关系披露给第三方。

　　11.不可抗力

　　就不能或延迟履行本协议之下的义务(支付款项除外)，各方对本协议约定的责任或作出的承诺因下列原因而免除：战争、内战、罢工、停工、禁运、联合抵制、军事或颠覆政权、革命、外地入侵、暴乱、国民骚乱、暴徒的暴力或破坏等行为，且双方在此同意本协议中约定的日期或期限进行延长。

　　不可抗力亦包括超出要求以不可抗力免责一方之合理控制的事件。

　　不可抗力的情形应当是不能预见的，或能预见但经合理的努力后仍不得避免。

　　不可抗力必须是发生在协议签订之后，并阻碍了主张不可抗力一方履行本协议约定的义务。

　　13.期限或终止

　　13.1本协议经双方签字后生效。

　　其终止期限为旅业系统建设完毕之时。

　　除第13.2条所做规定外，第10条定义的售后服务，第11条定义的保密责任，将在本协议终止后仍然有效。

　　13.2基于重要的原因，任何一方均有权终止本协议。该重要原因为一方违反本协议约定的实质义务，且在考虑了各种特别情形及双方利益的情况下，其违约程度已使守约方不能指望违约方正常终止履行本协议。

　　13.3终止本协议的通知应以挂号邮件送达。如果此通知及时邮寄，则推定为及时送达。

　　14.其他事项

　　14.1对本协议的任何修改补充，附属协议及工作程序之改变，当由双方以书面形式共同制定。

　　补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　14.2如果本协议之任何条款的一部分为无效或失去效力或不得履行，则其从本协议中排除。本协议继续有效并在法律的最大范围内得以执行。

　　14.3未经甲方书面同意，乙方不得将本协议下的权利及义务整体或部分让与给第三人。

　　14.4本协议并不形成双方之间的合伙、代理或合资关系。

　　14.5对他方违约或其过错责任追究权利的放弃并不能被认作是放弃对其后续违约行为责任追究权利的放弃，一方延迟行使权利亦不得被视为放弃其权利。

　　14.6本协议包括下列的附件构成双方之间的整体协议，并取代所有以前口头或书面的协议以及以前有关本项目的所有备案通讯资料。

　　14.7本协议中的条款标题及目录，只为引用上的方便，并不影响条款的解释或组成。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________ 代表(签字)：__________

　　________年____月____日 _________年____月____日

信息技术服务合作协议 篇5

　　技术服务项目：____________________

　　委托方：（以下称甲方）____________

　　法定代表人：______________________

　　法定地址：________________________

　　编码：________________________

　　联系电话：________________________

　　服务方：（以下称乙方）___________

　　法定代表人：______________________

　　法定地址：________________________

　　编码：________________________

　　联系电话：________________________

　　____________年_________月_______日

　　序文

　　鉴于甲方（委托方）需要就_________技术项目由乙方（服务方）提供技术服务；鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务；根据《_____》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

　　正文

　　第一条服务项目名称

　　1.1服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项目名称为：（本合同所涉及到的技术服务项目的名称）

　　1.2技术服务合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征，并且项目名称一定要与内容相一致，尽量使用规范化的表述，如关于______技术的技术服务合同或技术培训合同或技术中介合同。

　　1.3鉴于我国技术服务业的具体情况，技术服务合同的种类繁多复杂，法律上具体规定名称的，只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此，凡是当事人之间订立的需要用科学技术知识解决特定技术问题的合同，大都属于技术服务合同。

　　第二条技术服务内容、方式和要求

　　2.2技术服务的方式主要是指完成技术服务工作的具体做法、采用的手段和方式。双方约定服务方可以通过产品设计、工艺编制、非常规理化测试分析、企业技术改造、材料鉴定分析、专业技术人员的培训、技术中介活动等方式来提供技术服务。

　　2.3技术服务的要求是指完成特定技术服务项目的难度、具体的技术指标、经济指标以及实施效果。例如，为引进技术设备的安装、调试以及关键部件的消化吸收，通过技术服务，使技术设备能够达到某一种技术生活水平和某种标准。

　　第三条履行期限、地点和方式

　　3.1本合同的履行期限是指本合同从开始履行到履行完毕的具体时日，以及分阶段履行的各阶段的起止时日。双方约定各自的履行期限为：（如委托方协作事项应在______日内完成；服务方应在本合同生效后______日内完成技术服务项目等。）如双方未约定履行期限，义务方可以随时履行，权利方也可以随时要求对方履行但应给对方必要的准备时间。

　　3.2本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地，也可以约定在服务方所在地，或者双方同意的其他地点。如果约定不明确，则推定在委托方所在地履行。

　　3.3本合同的履行方式可以约定以工艺产品结构的设计、新产品、新材料性能的测试分析、新型或者复杂生产线的调试、非标准化的测试分析以及利用技术和经验为特定技术项目服务等方式来完成。

　　第四条工作条件和协作事项

　　4.1工作条件和协作事项是指为了使服务方顺利开展服务工作，委托方应向服务方提供必要的工作条件和技术背景资料等。

　　4.2委托方应协作的事项主要有以下几个方面：

　　（1）向服务方阐明所要解决的技术问题的要点，提供有关技术背景材料及有关技术、数据、原始设计文件及必要的样品材料等；

　　（2）根据服务方的要求补充说明有关情况，追加有关资料、数据；

　　（3）提供给服务方的技术资料、数据有明显错误和缺陷，应及时修改、完善；

　　（4）为服务方开展服务工作提供场所和必要的工作条件。

　　4.3双方约定委托方应向服务方提供以下技术资料和数据：（委托方应提供的技术背景材料和有关技术、数据）

　　4.4双方约定委托方应向服务方提供以下工作条件：（委托方应提供的工作条件，如场所、交通、食宿等）

　　4.5以上协作事项应约定的明确具体，要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间、内容、数量、方式和要求等。

　　第五条技术情报和资料的保密

　　5.1本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的，应在合同中载明秘密事项的范围、密级和保密期限以及各方承担的保密义务。

　　5.2委托方提供的技术资料、数据需要保密的，应当在合同中约定保密范围和期限。合同没有约定的，委托方不得干预服务方引用、发表和向第三者提供。

　　5.3双方可以约定不论合同是否变更、解除或者终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。

　　第六条验收标准和方式

　　6.1鉴于技术服务合同的验收比较特殊，其技术服务成果大都属于软科学范畴，在某种程度上具有无形、不可操作的特点，其验收标准一般无法以硬指标衡量，故双方应本着科学、公正、实事求是的原则，严格按照合同约定的要求进行验收，不能过于苛刻或显失公平。

　　6，2双方可以在合同中约定对技术服务成果采用鉴定会、专家评估的方式验收，也可以约定由委托方单方认可视为验收通过。但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明。

　　6.3如果双方在合同中没有约定验收或评价方法，则按照合同实用的一般要求组织鉴定。

　　第七条报酬及其支付方式

　　7.1双方应明确约定服务方提供技术服务所应获得的报酬。在本合同中委托方应向服务方支付报酬元人民币。

　　7.2双方约定报酬的支付方式和期限为：（可以约定采用一次总付、分期支付等方式支付，并明确约定支付期限）

　　7.3双方可以约定在合同履行过程中，服务方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动等经费如果不包含在合同报酬中，其费用应由哪一方支付、支付的金额及方式。

　　甲方(签章)：_________

　　乙方(签章)：_________

　　法定代表人（负责人）

　　法定代表人（负责人）：

　　授权代表：授权代表：

信息技术服务合作协议 篇6

　　工程设计咨询服务合同　　委托方（甲方）：　　承接方（乙方）：　　经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方承担建筑设计咨询工作。为了保证工作顺利进行，根据国家有关规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。　　

　　一. 甲方需设计、咨询服务项目地址为，建筑面积平米现正式委托乙方进行建筑节能方案咨询及设计工作。　　

　　二. 付款方式　　1后乙方向甲方支付设计费总额的30%人民币315000.00元，人民币大写叁拾壹万伍仟元整。其它70%节能方案设计咨询服务费人民币735000.00元，人民币大写柒拾叁万伍仟元整，该项目节能验收合格后____日内付完全部费用。　　

　　2）因甲方不能及时支付设计、咨询服务费，乙方有权停止设计、咨询服务工作。乙方延迟支付设计、咨询服务费每日支付总款额10% 的滞纳金。　　

　　3）以上款项不含税，甲方如需开工程发票应向乙方另行支付设计、咨询服务费总额的17%。　　

　　三. 乙方义务　　

　　1）乙方收到设计、咨询服务费定金第____日跟据甲方提供的原始建筑图纸及现场照片展开设计、咨询服务工作。甲乙双方约定，本阶段设计方案应于本合同签订之日起日内完成。　　

　　2）乙方负责对原节能设计（外墙内保温）部份，与原设计单位进行协调达到验收条件。　　

　　3）乙方需对甲方项目信息保密，因乙方泄密造成甲方损失，一切费用由乙方承担。　　

　　四. 甲方义务　　

　　1）对该项目外墙玻璃部份与当地职能部门协调达到验收条件。　　

　　2）对该项目办公楼外墙内保温进行施工达到验收条件。　　

　　3）甲方负责节能验收过程中全部费用。　　

　　4）甲方需对乙方设计、咨询服务工作信息保密，因甲方泄密造成乙方损失，一切费用由甲方承担。　　

　　五. 设计、咨询服务合同经双方签字盖章认可后，甲方应按以上程序支付设计、咨询服务费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲乙双方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。　　

　　六. 如乙方未能于双方约定完成设计咨询服务工作，双方约定甲方根据乙方延迟设计咨询服务工作总额的3‰日扣除乙方设计、咨询服务费。　　

　　七.本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决。　　

　　八.本合同一式两份，甲方执贰份，乙方执壹份。　　

　　九. 甲方可以通过银行汇款 将上述各款项于指定的期限内支付到乙方下列账户：　　账户名称：XX公司　　账户号码：20　　银行名称：农村信用合作联社新添分

信息技术服务合作协议 篇7

　　依据中华人民共和国有关法律法规，_____信息服务有限公司（以下简称______）经与客户协商一致订立本合同。

　　甲方：?（以下简称“客户”）

　　乙方：

　　一.?服务定义

　　“客户区域”是指______网络数据中心（______）提供给客户用于放置客户设备的或放置______提供给客户使用的设备区域及空间。

　　“客户设备”是指计算机硬件（不包括存储数据）和其它被客户放置在客户区域的有形设备。

　　“客户授权者”是指经客户授权许可进入客户区域的人，客户应当列出他们的姓名、联系电话并提供给______。客户授权者有变更时，?客户应当及时书面通知______。

　　“客户系统”是指在本合同存续期间，客户所有的技术，包括客户的_____er_____应用的设计、内容、软件工具、硬件设计、运算法则、软件（源文件和目标文件）、客户接口设计、体系结构类库、实物和文档（打印的和电子版的）、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权（不管是客户所有的还是第三方所有的），并且还包括客户在此基础上，改进的、增加或由客户技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。

　　“______提供设备”是指______提供给客户使用的计算机硬件、软件和其它有形的设备及计算机编码等。“______系统”是指______所有的技术，包括______公司的服务、软件工具、硬件设计、运算法则软件（源文件和目标文件）、客户接口设计、体系结构、类库、实物和文档（打印的和电子版的）、网络设计、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权（不管是______所有的还是第三方所有的），并且还包括______在此基础上改进的、增加或由______技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。

　　“延展期”是指在服务期之后的延长期限。

　　“不可抗力”是指任何超出______或客户的控制范围的情况或事件，包括但不限于：电信主干网封网、电信主干网事故、_____或地方政府的行为、_____、封锁或其他的劳资纠纷、全民性的秩序混乱、战争、自然灾害或区域性的紧急状态。（点击查看详细定义）

　　“互联网数据中心”是指______用于提供服务的任何设施。

　　“服务期”是指客户在服务订单中接受的______为其提供服务的最短期间。除非双方另有约定，在服务期内，______有义务向客户提供服务，客户有义务为每一项服务支付服务费。

　　“专业服务”是指由______提供的咨询、解决方案等服务，详见有关的服务订单。

　　“基本服务”是指在有关服务订单中描述的由______提供的主机托管和互联网接入服务，即提供有关的数据中心客户区域和接入互联网的要求带宽。

　　“服务起始日”是指______开始给客户提供服务的日期。

　　“服务品质保证”详见本合同第四条及附件二。

　　二、?服务交付

　　客户须与______签订《数据中心技术服务订单》，本服务标准合同条款与《订单》一起共同组成约束双方的技术服务合同，并作为服务交付的依据。

　　______保留修订本服务标准合同条款的权利。但是______应当提前2个月书面通知客户有关的修订内容。修订内容在发出修订通知2个月后自动生效。

　　三、______义务

　　______应按照客户签订的有关《服务订单》的规定，在约定的时间内向客户提供所需的主机托管、整机租用的客户区域和接入互联网的带宽的主机托管、整机租用的技术基本服务。

　　______应在本合同有效期间内根据与客户签订的服务订单及本服务标准合同条款，为其提供有关的主机托管、整机租用所需的______系统?的运行维护、故障排除等相关基本服务和其他约定的服务。

　　四、?服务品质保证?（详细内容见附件三）

　　大带宽、高可靠性的电信级_____er_____连接，接入全光纤ip宽带骨干网--_____c_____；

　　______承诺提供24_________7（每周24小时_________?7天）的网络联接状况监控，24_________7的主机运行状态监测，24_________7的______系统管理和技术支持服务，24_________7的______客服热线，24_________7的恒温恒湿环境，双路高压供电，后备柴油发电机，_____ups?不间断电源保障和紧急状况下第一时间的响应与支持。高灵敏度的烟雾探测系统和fm200组成的消防系统；

　　______承诺客户接入______数据中心系统平台的线路应达到99.99%的接通率，电源应达到99.99%的连通率；

　　如果______没有按照第4条的规定提供服务，______将根据客户要求，延长相应的服务时间。但是该服务品质保证不适用于?（i）不可抗力的因素引起的；（ii）?由于客户或任何第三方的过错引起的；客户设备、客户系统或第三方设备引起的服务中断；?（iv）______提前通知的运维和移址等中断，______保证尽力减少该操作所需的中断。

　　______保证根据有关国家标准向客户提供基本服务。

　　详细内容。服务品质保证只适用于主机托管设施和整机租用的基本服务，而不适用于（i）?任何增值服务（ii）?任何专业服务?本条款所述基本服务以外的其它服务。

　　五、?客户义务

　　客户向______提出服务申请时，应当填写并签订有关的服务订单。在合同有效期内，客户保证其向______提供的客户资料真实、有效，并保证在发生任何变更后五（5）个工作日内以书面通知______。

　　客户保证获得一切必要的使用本合同所述服务的许可和授权，包括但不限于客户设备和客户系统的使用权。而且在合同有效期内持续拥有有关的许可或授权。

　　客户保证所托管（租用）的客户设备和客户系统符合国家规定的电器和通讯设备行业标准。

　　客户应当指派专人与______有关工程技术人员配合，包括但不限于协助设置设备、安装软件。

　　客户授权者进入______互联网数据中心应当经过______确认，并保证遵守______关于互联网数据中心的各项制度与规定，客户授权者只允许进入客户区域，如进入其他区域，应有______有关工作人员陪同。客户保证不利用______向其提供的任何服务进行任何违反法律、法规或侵害他人权利的活动。否则，______有权停止服务，并保留对损害要求赔偿的权利。

　　客户在使用服务期间时，如发现______系统或______提供设备的故障，应立即向______通告，?______应及时、迅速地排除该故障。在此客户认同：?由于_____er_____公网阻塞或其他通路（如访问目的地的服务器响应速度）问题，?或不可抗力而造成的线路中断或客户的访问速率下降，?______将不负任何责任。

　　六、服务有效期

　　除非双方另有约定，?本合同的主机托管最短服务期间为十二（12）个月，整机租用最短服务期间为一十二月（12）个月，自服务开通之日起算，?直至第十二个月整之日结束?（如一月五日零时起始至翌年一月四日二十四时结束）。

　　本条款的规定不适用于增值服务、专业服务或双方约定的其它服务。增值服务与专业服务的服务期间应按双方另行约定执行。

　　七、?服务费和支付方法

　　服务费项目、金额及付款方式在《数据中心技术服务订单》中确定。

　　______在收到款项后应及时向客户提供发票，或收据。

　　如果服务起始日不是在当月的00日，则按照每月30天为准计算每日费用。

　　______在服务期结束时，可调整有关的_____标准，但是应当提前30天书面通知客户。如果客户不希望负担调整后的服务费用，客户可以在30天通知期届满时终止有关技术服务合同。

　　如果客户未在本合同规定的期限内支付______有关服务费，______有权终止有关服务及向客户追讨已提供服务的月服务费用，并自客户拖欠服务费十五之日起，每日按欠费金额的千分之四（4‰）加收违约金。

　　八、补偿政策

　　______违反服务品质保证的，客户有权就延迟、中断的基本服务要求延长服务期。但是客户应当在有关网络中断发生之日起7天内书面通知______，否则客户丧失要求延长服务期的权利。

　　______应当将补偿在网络中断发生月之随后一月进行延长服务期计算，除非该中断是在客户最后一个服务月内发生。

　　客户在签署本合同及有关服务订单后如果立即要求终止合同，而基本服务尚未开通的，______有权根据已做的电路调度和调测的完成情况一次性收取相关费用和获得第10条2款规定的经济补偿。

　　九、设备重置与其它服务

　　在合同履行过程中，如果客户需要将客户设备移到另一个客户区域、或因某种原因停止服务后重新服务，客户应与______有关工作人员尽力配合，并承担因重置而产生的一切费用。

　　在合同履行过程中，如客户需要线路升级、扩容或其他网络修改时，客户应提前书面通知______。在______确认有网络资源后，双方可签订有关的协议合同和服务订单。

　　在合同履行过程中，如客户需要主机托管接入和整机租用接入基本服务以外的服务，包括但不限于增值服务、专业服务，客户应填写有关的服务订单并与______签订相关协议，以便接受相应的服务。

　　十、合同终止

　　在本合同规定的服务期届满后，除非双方提前30天以书面通知对方，否则本合同将自动延展1年，并以此类推。

　　在服务期内，如果客户要求终止本合同，客户应当向______支付经济补偿金，该补偿金以未履行期间总服务费的30%和月服务费之间的高者为准。

　　在延展期内，客户可以终止本合同。但是应当提前30天以书面通知______。

　　如果客户违反本合同的规定延迟付款，且有证据表明客户没有支付能力的，______可以要求客户提供付款担保，或以书面通知中止有关服务。

　　合同的终止不影响合同终止前双方应履行的权利与义务，也不影响损害赔偿的请求权。

　　十一、?免责条款

　　客户授权者、客户代表或任何参观互联网数据中心的人员在进入______互联网数据中心时应自行斟酌风险并承担可能的后果，______对由此造成的损害不承担任何责任。除非该损害是由于______的故意或重大过失造成的。

　　除本合同条款第7条、第10条规定赔偿以外，双方同意：?本合同所述的其他任何赔偿应限于因己方违约而给对方造成的直接损失，并不包括间接损失（如营业收入或利润损失、技术或经营权的丧失、业务间歇、服务或设备使用权的丧失等），也不包括惩罚性的赔偿。

　　十二、?_____

　　______在此告知客户可在中国现有的_____种类中投保合理的财产和责任_____。

　　______建议客户就使用的有关服务购买有关_____。

　　十三、?保密

　　客户可以向第三方透露______在客户手册及公开印刷品上提供的服务信息。未经______书面许可或法律规定，客户不得向任何第三方透露其他______提供给客户的商业秘密。

　　未经______书面许可，客户不得转让其因本合同获得的权利及应尽的义务。

　　为本合同之目的，“专有信息”指在双方合作过程中一方从另一方（“披露方”）得到的披露方开发，创造，发现的，或为披露方所知的，或转移至该披露方的，对该披露方业务有商业价值的信息。专有信息包括但不限于有关商业秘密，电脑程序，设计技术，想法，专有技术，工艺，数据，业务和产品开发计划，与该披露方业务有关的客户的信息及其他信息，或该披露方从他方收到的保密信息。双方理解，信息披露方拥有并将拥有专有信息，而这些专有信息对该披露方是非常重要的；双方之间的合作关系产生了双方之间的与专有信息有关的保密和信任的关系。

　　双方对双方的合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同的具体内容披露给任何第三方。

　　十四、?违约

　　双方承认，任何一方对本合同的任何违反都将给对方造成无法挽回的损失。如果一方违约，遵守合同的一方应有权通过本合同第八条的有关规定获得补偿。

　　乙方保证不通过托管或租用在___数据中心中的设备向___数据中心中的客户以及___本身进行安全攻击。若违反此条款，___有权立即取消其托管/租用的资格，并且保留通过正当程序对其追索的权利。

　　十五、?附则

　　本合同一式两份，具有同等法律效力。______与用户各执一份，本合同的相关文件双方须以书面形式传递。如邮寄应采用挂号方式，如以传真形式发送给对方，须获得对方的接收确认。

　　本合同及服务订单构成客户与______之间关于本合同的实质问题的完整合同，其将代替之前签订的有关同类内容的合同和协议。

　　在本合同下，______不行使或延迟行使任何权利或求偿权，不等于______放弃行使这些权利。并且如果______部分地放弃任何权利，不排除______行使其他的或进一步的权利。

　　在本合同有效期以及本合同终止后一年内，客户同意并保证不直接或间接地邀请或尝试邀请______的雇员或合同工与客户或其相关联公司签订有关的雇佣协议。

　　本合同某些条款如果无效，不影响其他条款的有效性。

　　______与客户因本合同产生任何纠纷，应通过协商解决。如解决不成时，任何一方均可向有_____委员会申请_____。

　　本合同适用中华人民共和国法律。

　　本合同可提供一种或更多种语言译本，但应以中文本为准。

　　十六、?其他补充规定

　　十七、?附件?附件一：《数据中心技术服务订单》

　　附件二：《______主机托管、整机租用用户入网责任书》

　　甲?方：?乙?方：

　　授权人签字：授权人签字：

　　职?务：职?务：

　　盖?章：盖?章：

　　日?期：日?期：

信息技术服务合作协议 篇8

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ;

　　2、工程地点： ;

　　3、工程范围： ;(详见施工图纸内容);

　　4、承包方式：_ .

　　5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日;

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

　　c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　d设计变更或工程量增加;

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;

　　f不可抗力;

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

　　4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ .

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

　　2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

　　3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;

　　4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：___年___月___日

　　合同订立地点：____________________

　　本合同共_ 页

　　发包人：_________ 承包人：

　　住所：__________ 住所：

　　法定代表人：_______ 法定代表人：

　　电话：__________ 电话：

　　传真：__________ 传真：

　　开户银行：________ 开户银行：

　　账 号：_________ 账 号：

　　邮政编码：________ 邮政编码：

信息技术服务合作协议 篇9

　　委托方(甲方)：___________联系方式：___________________

　　受托方(乙方)：___________联系方式：___________________

　　法定代表人：_____________联系方式：___________________

　　本合同甲方委托乙方就成都海关计算机系统服务器维保服务目进专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

　　第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下

　　1.技术服务的目标。

　　2.技术服务的内容响应时间不多于4小

　　3.技术服务的方式。

　　第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作

　　1.技术服务地点;

　　2.技术服务期限

　　3.技术服务进度

　　4.技术服务质量要求;

　　5.技术服务质量期限要求

　　第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项

　　1.提供技术资料：

　　(1)________________

　　(2)________________

　　(3)________________

　　(4)________________

　　2.提供工作条件：

　　(1)________________

　　(2)________________

　　(3)________________

　　(4)________________

　　3.其他：

　　4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：________________。

　　第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式

　　1.技术服务费总额为：________________;

　　2.技术服务费由甲方(一次或分期)支付乙方。

　　具体支付方式和时间如下：

　　(1)________________

　　(2)________________

　　(3)________________

　　乙方开户银行名称、地址和帐号为：

　　开户银行：________________地址：________________帐号：________________

　　第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下

　　甲方：

　　1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：

　　2.涉密人员范围：________________

　　3.保密期限：________________

　　4.泄密责任：________________

　　乙方：

　　1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：器所有配置信息(包括网络配置、安全产品)类型及其他相关信息。

　　2.涉密人员范围：________________

　　3.保密期限：________________

　　4.泄密责任：________________

　　第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

　　但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：

　　(1)________________

　　(2)________________

　　(3)________________

　　(4)________________

　　本合同一式3份，具有同等法律效力经双方签字盖章后生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　日期：________年_____月____日________年_____月____日

信息技术服务合作协议 篇10

　　委托单位(甲方)：__________

　　

信息技术服务合作协议相关文章：