房产及院坝租赁合同

房产及院坝租赁合同（通用14篇）

房产及院坝租赁合同 篇1

　　出租方：地址：

　　承租方：地址：

　　甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，现就租赁甲方房产一事达成一致意见，并根据中华人民共和国有关法律，法规之规定，签订本合同。

　　第一章租赁房产

　　1.1甲方同意将位于都江郾市的房产及院坝平方米出租给乙方使用。

　　1.2甲方同意乙方将承租房产用于自行居住、休闲、娱乐以及法律允许范围内的经营活动，乙方在使用期内居住、经营不受甲方干预。

　　第二章改扩建及租金支付

　　2.1为改善甲乙双方共同的居住环境，甲方拟对本房产进行改扩建。但由于甲方资金短缺，乙方向甲方一次性支付总计________年的房产租金，用于对本房产的改扩建。

　　2.2第

　　2.1条约定的________年的租金总额为改扩建房屋实际发生金额。为确保本租金确实用于改扩建房产事项上，该租金应由乙方监管。改扩建房产的过程中，每实际发生一笔费用由甲方从租金总额中支付。待房屋改扩建及装修完成后，乙方向甲方汇报实际发生总金额，该总金额即为________年的房屋租金。

　　2.3改扩建房产所需各项手续由甲方负责办理，并垫付办理改扩建手续的各项费用。改扩建手续办妥后，甲方可凭政府有关部门收费凭证要求乙方在所监管的租金总额中予以支付。

　　2.4改扩建后的房屋建筑面积不得低于200平方米，改扩建后的全部房产以及院坝平方米，在改扩建完成后________年内全部归乙方使用。

　　第三章租赁期限

　　3.1除非甲乙双方按

　　第六章提前终止本合同，本合同所约定的租赁期限为________年，自本房产改扩建完成之日起计算。

　　3.2本标准合同书.1条约定的________年租赁期满后，甲方应无条件与乙方续签本合同，续签合同租赁期仍为________年，该________年房屋租金已包含于第

　　2.2条所约定的房屋租金总额内，乙方无需再向甲方支付租金。

　　3.3乙方连续租赁满________年后，本合同房产全部归属于甲方。

　　3.4续签的合同租赁期满后，除非甲方收回房屋自用，乙方在同等条件下有优先承租权。

　　第四章税收及费用

　　4.1乙方实际发生的水、电、电话、气等费用，按其独立安装的水、电表度数和政府规定标准计算，由乙方自行支付。

　　4.2乙方只承担国家法律、法规规定以及本合同明文约定属于乙方应当承担的租金、费用。

　　第五章甲乙双方保证及责任

　　5.1甲方保证确实拥有房产的所有权及其土地使用权。甲方保证房产在本合同签订前不附有任何其他担保物权和债权，房产现状不属违章建筑，符合政府规定的规划、环保、卫生、消防、建筑要求和或标准，以及其他有关规定并已合格通过相关验收也未被法院或者其他政府机构采取查封，扣押等强措施。

　　5.2甲方保证办妥房屋改扩建批准手续，若改扩建手续不能办妥，而因办理改扩建手续所发生的费用由甲方自行承担。

　　5.3甲方保证拥有完全的资格和权利将房产按本合同的约定租赁给乙方，并在签订合同前符合当地政府部门要求的租赁资格。

　　5.4甲乙双方须确保对方根据其居住、经营活动的需要，自行确定生活、经营事项，并确保乙方在其生活、经营期间内可根据需要正常使用各项公共设施。双方尤其应当避免在正常休息时间内经常性发出狗叫、鸡叫、娱乐等噪音。

　　5.5在本合同有效期内甲方确需再次对出租房屋所在区域进行改建或扩建的，应事先征得乙方同意，并以不影响乙方正常生活、经营为前提。

　　5.6在本合同有效期内，甲方如欲将房产所有权转让或抵押给

　　第三方，甲方应提前三

　　个月以书面形式通知乙方，乙方在同等条件下享有优先购买权如乙方放弃优购买权，则甲方保证使受让方或抵押权人充分了解甲乙双方在本合同下权利和义务，同时以受让方或抵押权人书面同意承担在本合同项下甲方的一切义务为转让或抵押生效的前提。

　　5.7在本合同有效期内，乙方可经通知甲方后将其在本合同项下的一切权益转让给任何

　　第三方，前提是该受让方应继承和履行乙方在本合同项下的一切权利和义务。

　　5.8乙方应正常使用并爱护房产，防止不正常损坏

　　5.9乙方可对房产外型、内部布局进行设计和装修。该设计和装修费用由乙方承担。

　　5.10乙方除居住、经营所需外，不得在承租房产内存放易燃易爆等危险物品。未经甲方许可不得将有毒或爆炸物品带入房产。

　　第六章合同提前终止

　　6.1在________年的租赁期限内，经甲乙双方协商一致，通过书面协议，可提前终止本合同。

　　6.2若发生地震、水灾、台风、或甲乙双方不可预见亦不能控制等不可抗力事件，致房产毁损不能正常使用，则乙方可对房屋进行修复或重建，在房产修复期间不计算在房屋租期内，合同有效期相应向后顺延。

　　6.3在本合同期内，除发生市政统一规划、土地批租外、甲方不可以任何其它理由，要求解除乙方对上述房产的使用权，否则甲方应赔偿乙方一切实际发生的和可预估的因此而遭受的损失。若________年内本合同约定的房产被国家征收、征用的`，征收、征用的各项补偿归甲方，但甲方应将剩余期限所对应的房屋租金退还乙方，并支付剩余租金总额的20%做为乙方搬迁以及寻找新的居住、经营房产的费用。

　　第七章违约责任

　　7.1若甲方根据第

　　5.6条将合同约定房产抵押或转卖第三方的，如果受让方或抵押权人不出具书面同意承担在本合同项下甲方的一切义务的，乙方有权单方面决定提前终止本合同，且甲方应赔偿乙方因此遭受的所有损失及________年租金总额的30%的违约金

　　如果受让人未按原租赁合同履行义务从而使乙方遭受损失的，甲方应向乙方赔偿所有损失及________年租金总额的30%的违约金。

　　7.2甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除本合同另有约定外，都应当赔偿守约方因此遭受的实际损失，并承担损失金额30%的违约金。

　　7.3除本合同明确规定的终止条款外，任何单方面终止本合同皆视为违约。违约方应向对方赔偿因本合同提前终止而遭受的一切直接损失及可预期利益，并承担直接损失及可预期利益的30%的违约金。

　　第八章争议解决方式

　　8.1本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若双方仍协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉，以解决争议。

　　第九章合同生效及其它

　　9.1本合同未尽事宜，双方可根据国家有关法律、法规的规定，共同协商作出补充协议，补充协议应视为本合同不可分割的一部分。

　　9.2本合同附件均匀为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　9.3本合同自双方签字之日起生效。

　　9.4本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

房产及院坝租赁合同 篇2

　　填写说明:【 】中选择内容，以划式删除：对于合同空白部分，双方不作约定时,应划去以示删除。　　出租方(下称甲方)：　　国籍：【身份证】【护照号码】：　　法定代表人： 营业执照：　　联系地址：　　委托代理人姓名： 国籍： 【身份证】【护照号码】：　　联系地址：　　承租方(下称乙方)：　　国籍：【身份证】【护照号码】：　　法定代表人： 营业执照：　　联系地址：　　委托代理人姓名： 国籍： 【身份证】【护照号码】：　　联系地址：　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，合同二方在平等自愿、友好协商的基础上，一致达成如下协议。　　

　　第一条租赁房产(以下称“该房产”)之地址为： ，建筑面积 平方米(以【房地产证面积】【商品房买卖合同】为准)，甲方保证对该房产拥有合法出租的权利，出租该房产并没有侵犯

　　第三人的权利，并保证本合同所载有关该房产之情况以及所提供的全部资料均真实、合法、准确、完整，否则甲方应承担由此引致的一切责任，同时乙方已实地察看该房产，对该房的座向、面积、楼龄、楼层、间隔、质量、装修、抵押情况、产权情况等均予以认可。　　

　　第二条 甲方同意将该房出租给乙方作【住宅】【商业】【 】用途使用，租期为________年，从________年____月____日至________年____月____日止。甲方应于________年____月____日【 】将房产交付乙方使用。甲方向乙方交付房产前应先结清管理费、水电费、煤气费等相关费用。　　

　　第三条 甲乙双方约定月租金为人民币 万 仟 佰 拾 元整（ 元）。租金按月结算，乙方在每月的第 ____日前结清【本月】【上月】【下月】租金，甲方应出具收据。乙方必须按期缴纳租金，否则除继续交纳租金外，每逾期一天，应按欠款金额的百分之一支付滞纳金。　　

　　第四条 乙方交付租金方式为【现金支付，交付地点： 】【将租金汇入甲方银行帐户，银行： ，银行帐号： ，帐号名称： 】。　　

　　第五条乙方于签订本合同之当天向甲方支付定金 元，如甲方未能按本合同约定将该房产出租予乙方，则需向乙方双倍返还定金，如乙方未能按合同约定承租该房产，则甲方有权没收定金。甲方将房产交付乙方使用之日，定金转为租赁保证金。　　

　　第六条乙方于甲方交付房产之日向甲方交付保证金人民币 万 仟 佰 拾元整（元）。以及首月租金人民币____万____仟____佰____拾____元正（元）。租赁期满，乙方付清租金及其它费用并按期迁出时，甲方应即时将保证金无息退还乙方。若因乙方违约造成甲方经济损失的，甲方有权从保证金中扣除相关费用。　　

　　第七条 甲方【不提供家私电器】【提供家私电器】予乙方于租赁期间使用。　　

　　第八条租赁期间，需要交纳的税费由甲乙双方按规定各自承担。水电费、煤气费、电话费、物业管理费等以及因乙方使用该房产而产生的费用由乙方负责支付。　　

　　第九条在租赁期内，甲方负责对房屋定期安全检查，承担房屋主体结构自然损坏的维修费用。如因甲方维修责任而延误房屋维修造成他人人身伤亡、财产损失的，应负责赔偿。　　

　　第十条 在租赁期内，乙方应爱护和正常使用房屋及其设备，发现房屋及其设备自然损坏，应及时通知甲方并积极配合甲方检查和维修，因乙方过错延误维修而造成他人人身伤亡、财产损失的，乙方负责赔偿；因乙方使用房屋不当或者人为造成房屋及其设备损坏的应负责修复或赔偿。　　

　　第十一条 租赁期间，甲乙双方任何一方如需提前解除合同，必须征得另一方同意。否则，按如下方式处理：甲方提前收回该房产的，除退回全部保证金外，还需支付相当于保证金数额的费用作违约金；乙方提前退租的，甲方有权没收全部保证金。　　

　　第十二条 乙方有下列情况行为之一的，甲方有权终止本合同，收回房屋，没收保证金；因此而造成损失的，由乙方赔偿经济损失：　　

　　1. 未征得甲方同意，擅自将该房产转租、分租给他人使用或调换使用的；　　

　　2. 利用该房产进行违法活动的；　　

　　3. 拖欠租金或相关费用超过十五天；　　

　　4. 未征得甲方及物业管理部门同意，擅自改变房屋结构和用途；　　

　　5. 故意损坏该房产的。　　

　　第十四条 租赁合同期满或提前终止，乙方必须迁出并将自置家具、杂物全部搬走。否则，将视为乙方对余下物品放弃权利，由甲方全权处理，乙方不得有任何异议。　　

　　第十五条 租赁期间，房屋遭到不可抗拒的自然灾害导致毁灭，本租约则自然终止，互不承担责任。房产发生重大损失或倾倒危险的，甲方应负责修缮；甲方不修缮的，乙方可提出退房或代甲方修缮，并以修缮费用抵销租金。　　

　　第十六条 本合同一式二份，甲、乙方各执一份，各份内容必须一致，具有同等法律效力，经二方签章后生效。　　

　　第十七条 本合同如与过往二方的协议、声明、承诺等不一致的，应以本合同为准。　　

　　第十八条 无论本合同是否已履行，如甲方、乙方任何两方或二方发生争议且无法协商解决的，应向合同履行地即该房产所在地人民法院提起诉讼。　　

　　第十九条 二方约定的其他事项（对上述条款的修改或补充）：　　

　　1.如产生税费，由乙方支付。　　

　　2.四台挂式空调为甲方所有。　　备注：甲乙双方确认均已清楚了解合同条款的内容及含义，并自愿接受合同条款的约束，　　甲方签章： 乙方签章：____日期：________年____月____日日期：________年____月____日【【精华】房产租赁热门合同样书篇

房产及院坝租赁合同 篇3

　　房地产买卖中介合同（示范文本）　　委托人（出售方）： （简称甲方）　　委托人（买受方）： （简称乙方）　　受托人（中介方）：

　　（简称丙方）　　根据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙、丙三方自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方接受甲、乙方的委托，促成甲、乙方订立房地产买卖合同，并完成其它服务事项达成一致，订立本合同。　　

　　第一条 标的基本情况及价款　　所有权人 共有人　　房屋坐落 丘号　　产权证号 建筑面积　　土地证号 房屋来源　　房屋售价 拾 万 仟 佰 拾 元整（： ）　　其它情况　　

　　第二条 委托事项　　

　　1、 甲方委托丙方出售以上房产，并代办

　　①产权转移、

　　③房款拨付、____________等相关事宜（

　　①产权转移

　　②房屋交付

　　③房款拨付）。　　

　　2、 乙方委托丙方购买以上房产，并代办

　　①产权房、

　　③房款支付、____________、__________、____________等相关事宜（

　　①产权房

　　②房屋交付

　　③房款支付

　　④贷款

　　⑤抵押登记

　　⑥土地使用证）。　　

　　第三条 甲方的义务　　

　　1、保证出售的房屋权属真实，并符合国家及____市房屋上市交易的政策法规及有关规定，且房屋财产的共有人对出售此房屋无异议。　　

　　2、协助乙方办理该房地产的交易过户手续，提供相应证件资料。　　

　　3、按房地产买卖契约中约定的交付日期，腾空房屋，并完好保留所应交付给乙方的附属设施及原装修。　　

　　4、在房屋交付前，负责户口迁出，结清水、电、气、有线电视、电话、物管等费用。　　

　　5、按本合同约定，按期支付佣金和代办费。　　

　　第四条 乙方的义务　　

　　1、 按照房地产买卖契约中约定的房款支付方式及期限，支付定金和房款。　　

　　2、 根据本合同约定的委托、代办事项，按时支付佣金和代办费用。　　

　　3、 根据委托事项，乙方应于办理产权登记手续前将各类资料备齐交予丙方，同时将由 丙方代缴的

　　①、

　　② （

　　①契税

　　②交易服务费

　　③抵押管理费

　　④他项权证费）等约计人民币 ____________元交予丙方。丙方将与乙方按实结算，多退少补。　　

　　第五条 丙方的义务　　

　　1、 认真履行甲、乙方委托的39;事项，亲自完成甲、乙方委托代办的各项服务。　　

　　2、 丙方派 蒋信用 经纪人负责该房产的居间活动，在委托期限内办理所委托的事项。　　

　　3、 根据专业知识及工作经验，丙方将所了解的标的情况如实告知委托人，及时将委托 事项办理的进展情况向委托人通报。　　

　　4、 对委托人个人资料予以保密，未经委托人同意，不得向他人泄露。　　

　　5、 处理委托事务取得的财产，应当及时转交委托人。　　

　　6、 出示国家规定的收费标准及收取相关费用的依据。

　　第六条 房款的支付与转付 甲、乙方商议，按以下第

　　（二）种方式支付房款：　　

　　（一）根据房地产买卖契约中房款支付的时间及方式，双方自行办理房款的支付。　　

　　（二）双方若将房款的转付交于丙方，则丙方将按下列方式进行操作：　　

　　1、乙方在签定房地产买卖契约之日，将定金人民币____________元交给丙方保存。　　

　　2、乙方在签定房地产买卖契约及本合同后二个工作日内将全部（首期款全部房款），共计人民币____________元交给丙方保存。　　

　　3、甲乙双方在完成

　　②（

　　①交易过户签字后

　　②乙方领取产权证后）____日内，丙方按售房款100%，计人民币____________元转付给甲方。　　

　　4、XX银行放贷后或乙方补足购房款后，双方完成房屋交接手续，且甲方结清房屋交付前的水、电、气、有限电视、电话、物管等费后____日内，丙方将余款一次性转付给甲方。　　

　　（三）三方约定：　　

　　第七条 房屋交付　　

　　1、甲方应在乙方领取产权证后一天内或于________年____月____日前腾空房屋，并书面通知乙方、丙方办理交付的具体时间。　　

　　2、若乙方在接到上述书面通知后，不按期对该房屋办理验收的，则该房屋的毁损、灭失的风险由乙方承担。　　

　　3、甲、乙、丙三方共同参加房屋的交付手续。甲方按合同约定移交房屋及附属设施并保留原装潢，甲、乙方交接钥匙，签署房屋交接单，丙方见证签字。　　

　　第八条 佣金、代办费支付标准及方式　　

　　（一）丙方完成本合同约定的甲方委托和代办事项，甲方按照下列第

　　1、2种　　方式计算，向丙方支付佣金和代办费：　　

　　1、按该房地产售房款0.5%，具体数额为人民币____________元。　　

　　2、按委托代办事项支付代办费计人民币____________元。　　

　　（二）丙方完成本合同约定的乙方委托事项，乙方按照下列第

　　1、2种方式计算，向丙方支付佣金和代办费：　　

　　1、按该房地产售房款1.5%，具体数额为人民币____________元。　　

　　2、代办产权证费_______元，代办土地证费_____元，代办抵押贷款和他项权证费_____ 元，共计人民币________元。 上述费用，甲、乙方应于____________前支付给丙方。　　

　　（三）丙方根据合同约定收取佣金和代办费，未促成合同的可收取相关费用，但不得超过国家规定的收费标准。　　

　　第九条 违约责任　　

　　（一）三方商定，丙方有下列情形之一的应承担违约责任：　　

　　1、无正当理由不履行合同的；　　

　　2、与他人串通，损害甲、乙方利益的；　　

　　3、故意隐瞒，提高委托标的利差；　　

　　4、其它过失影响甲、乙方交易的。　　

　　（二）三方商定，甲、乙方有下列情形之一的应承担违约责任：　　

　　1、无正当理由不履行合同的；　　

　　2、未能按照合同约定提供必要的文件和配合，造成丙方无法履行合同的；　　

　　3、相互或与他人串通，损害丙方利益的；　　

　　4、未能按合同约定支付佣金和代办费的；　　

　　5、其他造成丙方无法完成委托事项的行为。　　

　　（三）三方商定，上述违约行为方，选择下列第1条约定的金额作为违约金分别支付给各守约方。违约方给各守约方造成的其它经济损失，由守约方按照法律、法规的有关规定追偿。　　

　　1、约定违约金为____________元，　　

　　2、按标的额的5%，计人民币____________元。　　

　　第十条 争议解决方式 三方在履行本合同过程中发生争议，由三方协商解决，也可由工商行政管理部门调解；协商、调解不成的，按本合同约定的下列第1项进行解决：　　

　　1、由南京仲裁委员会仲裁　　

　　2、依法向人民法院提起诉讼　　

　　第十一条 其他约定 本合同如有内容变更或未尽事项，经三方协商一致后签订补充协议，补充协议应当采取书面形式，与本合同具有同等法律效力。本合同与补充协议内空格部分填写文字与印刷文字具有同等效力。　　

　　第十二条 合同生效 本合同自甲、乙双方签字，丙方盖章后生效，本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份。　　甲方： 乙方： 丙方：（签章）　　身份证号码： 身份证号码： 营业执照注册号：　　资质证书编号：　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　执业经纪人：　　联系电话：联系电话：

　　执业经纪人资格证书号：　　住址：

　　住址： 联系电话：________年____月____日　　补充协议：经再次协商，对本合同达成补充协议如下：　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　甲方： 乙方：丙方：（签章）　　二o________年____月____日

房产及院坝租赁合同 篇4

　　出租方：__________承租方：_____

　　身份证号码：_______________身份证号码：_______________

　　电电话号码：_______________电话号码：_______________

　　联系地址：_______________联系地址：_______________

　　根据有关法律规定，为明确出租方和承租方的权利和义务关系，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：甲方同意将位于：____________________号房出租给乙方使用。

　　第二条：该房屋每月租金为人民币：___________元整

　　第三条：经双方友好协商，本出租房屋租赁期限为______年，甲方从______年______月日起将房屋交付给乙方使用，至______年______月日租期已满收回该房。

　　第四条：租赁合约签订之日乙方须向甲方交纳人民币，作为甲方房屋、水电费、管理费等及室内财物的押金。甲、乙双方在房屋交接前须清点室内物品、检查室内设备是否完好，并列好清单。

　　第五条：乙方在租赁该房屋期间所产生的水、电费，有线电视费，电话费、网络宽带使用费及物业管理费等应由乙方全部负责支付，乙方若因拖欠上述应交费用而产生的滞纳金则由乙方负责缴纳。

　　第六条：该房屋只租赁给乙方使用，乙方不能擅自转租给第三者使用，否则，甲方有权终止合同，不予退回保证金，并收回该房屋。

　　第七条：房屋租金计算起始日期应从甲方向乙方交付房屋钥匙之日起开始计算，乙方准时每______月______日前向甲方缴交房屋租金。超过7天，双方需经过协商，否则视乙方违约，乙方预交给甲方的押金不予退回，并结清租赁期间该房所产生的一切费用，由甲方收回该房屋。

　　第八条：乙方需在室内进行装修时须与甲方协商，并有书面协议确定。但不得随意更改房屋的墙体及楼面结构。否则，所引起的后果由乙方负责。

　　第九条：乙方在租赁期内，不准在房内进行非法活动及有损坏公众利益及人身安全的行为，否则导致一切不良后果由乙方自付，甲方不承担任何法律责任和经济责任。

　　第十条：甲方有义务将合同生效日之前该房屋的水、电费，有线电视费，物业管理费及电话费等相关费用全部结清。甲方对上述出租房屋必须拥有所有权和支配权，任何第三者对此提出异议与乙方无关，如发生房产纠纷等问题由甲方全权负责处理。

　　第十一条：乙方对甲方任宅内的设备、财物必须爱护，小心使用并保持室内清洁，不得有损坏，否则甲方有权在乙方预交的押金中扣除损失金额，如押金不抵赔偿，应参照损坏物品以市价同等补偿给甲方，但天气灾害、自然灾害等非人为的因素所导致的房屋受损除外。

　　第十二条：租赁期间甲乙双方均不得借故解除合同，如甲方要收回房屋必须提前30日书面通知乙方，否则双倍退还乙方租房押金。如乙方需退房，必须提前30日书面通知甲方，否则所交押金不得退回，并负责缴完已使用的水电费及有关该租房的一切费用。

　　第十三条：租赁期满后如不续约，乙方应无条件将该租房交还给甲方，经双方清点确认无误，甲方须向乙方如数退回全部押金;如需续租，则另外签定续约。

　　第十四条：本合同如有未尽事宜，经双方协商再另行补充，与本合同具有同等法律效力。

　　第十五条：本合约一式三份，双方签字扣即可生效。

　　第十六条：1，屋内家私物品详见家私清单件。

　　出租方签名：__________承租方签名：____________

　　签约日期：________年______月_____日

房产及院坝租赁合同 篇5

　　合同编号：_________

　　出租方：_________

　　法定代表人：_________

　　国籍：_________

　　地址：_________

　　邮政编码：_________

　　联系电话：_________

　　传真：_________

　　承租方：_________

　　法定代表人：_________

　　国籍：_________

　　_________

　　地址：_________

　　邮政编码：_________

　　联系电话：_________

　　传真：_________

　　甲乙双方依据中华人民共和国有关法律之相关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：

　　第一条房屋基本情况

　　甲方房屋坐落于___位于第_____层，共___，房屋结构为____，建筑面积___平方米该房屋的土地使用权以____方式取得。房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号为：____.

　　第二条房屋用途

　　该房屋用途为_________.如乙方需转变使用功能，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。

　　第三条租赁期限

　　租赁期限为____年，即从自___年___月____日至_____年___月____日止。

　　第四条免租期及租赁物的交付

　　租赁物的免租期为___个月，即从___年____月___日起至___年____月___日止。免租期届满次日为起租日，由起租日开始计收租金。

　　在本出租合同生效之日起____日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。

　　乙方在租赁期满或合同提前终止时，应于租赁期满之日或提前终止之日将租赁物清扫干净，搬迁完毕，并将租赁物交还给甲方。如乙方归还租赁物时不清理杂物，则甲方对清理该杂物所产生的费用由乙方负责。

　　第五条租赁费用

　　1、租赁保证金

　　本出租合同的租赁保证金为首月租金的____%，即____币____元，于签署本合同时向甲方支付。

　　2、租金

　　该房屋租金为___币_____元整。

　　租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。

　　3、物业管理费

　　物业管理费按每月每平方米___币_____元计付。

　　4、供电增容费

　　供电增容的手续由甲方负责申办，因办理供电增容所需缴纳的全部费用由乙方承担。

　　第六条20__年房屋租赁协议的付款方式

　　租金按_____结算，由乙方于每__________日交付给甲方。

　　租赁期限届满，在乙方已向甲方交清了全部应付的租金、物业管理费及因本租赁行为所产生的一切费用，并按本合同规定向甲方交还承租的租赁物等本合同所约定的责任后__天内，甲方将向乙方无偿退还租赁保证金。

　　乙方逾期支付租金，应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为：拖欠日数乘以欠缴租金总额的____%.

　　第七条20__年房屋租赁协议的维修养护责任

　　乙方在租赁期限享有租赁物所属设施的专用权。乙方应负责租赁物内专用设施的维护、保养、年审，并保证在本合同终止时专用设施以可靠运行状态随同租赁物归还甲方。甲方对此有检查监督权。

　　租赁期间，甲方对房屋及其附着设施每隔____检查、修缮一次，乙方应予积极协助，不得阻挠施工。

　　乙方对租赁物附属设计负有妥善使用及维护之现，对各种可能出现的故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患。正常的房屋大修理费用由甲方承担日常的房屋维修由_________方承担。

　　因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。

　　租赁期间，防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。

　　第八条20__年房屋租赁协议的保险责任

　　在租赁期限内，甲方负责购买租赁物的保险，乙方负责购买租赁物内乙方的财产及其它必要的保险若甲乙各方未购买上述保险，由此而产生的所有赔偿及责任分别由甲乙各方自行承担。

　　第九条20__年房屋租赁协议中的装修条款

　　乙方不得随意损坏房屋设施，如需改变房屋的内部结构和装修或设置对房屋结构影响的设备，需先征得甲方书面同意，投资由乙方自理。退租时，除另有约定外，甲方有权要求乙方按原状恢复或向甲方交纳恢复工程所需费用。

　　第十条租赁物的转让

　　在租赁期限内，若遇甲方转让出租物的部分或全部产权，甲方应确保受让人继续履行本合同。在同等受让条件下，乙方对本出租物享有优先购买权。

　　第十一条租赁物的转租

　　经甲方书面同意后，乙方方可将租赁物的部分面积转租，但转租部分的管理工作由乙方负责，包括向转租户收取租金等。本合同规定的甲乙双方的责任和权利不因乙方转租而改变。

　　如发生转租行为，乙方必须遵守下列条款：

　　1、转租期限不得超过乙方对甲方的承租期限

　　2、转租租赁物的用途不得超出本合同第一条规定的用途

　　3、乙方应在转租约中列明，倘乙方提前终止本合同，乙方与转租户的转租租约应同时终止。

　　4、乙方须要求转租户签署保证书，保证其同意履行乙方与甲方合同中有关转租行为的规定，并承诺与乙方就本合同的履行对甲方承担连带责任。在乙方终止本合同时，转租租约同时终止，转租户无条件迁离租赁物。乙方应将转租户签署的保证书，在转租协议签订后的五日内交甲方存档。

　　5、无论乙方是否提前终止本合同，乙方因转租行为产生的一切纠纷概由乙方负责处理。

　　6、乙方因作为转租行为的转租人应付的税、费，由乙方负责。

　　第十二条甲方对产权的承诺

　　甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租该房屋前办妥。出租后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。

　　第十三条房屋租赁期满

　　租赁期满后，本合同即终止，届时乙方须将房屋退还甲方。如乙方要求继续租赁，则须提前____个月书面向甲方提出，甲方在合同期满前____个月内向乙方正式书面答复，如同意继续租赁，则续签租赁合同。

　　第十四条因乙方责任终止合同的约定

　　乙方有下列情形之一的，甲方可终止合同并收回房屋，造成甲方损失，由乙方负责赔偿：

　　1、擅自将承租的房屋转租的

　　2、擅自将承租的房屋转让、转借他人或擅自调换使用的

　　3、擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的

　　4、拖欠租金累计达_________个月

　　5、利用承租房屋进行违法活动的

　　6、故意损坏承租房屋的

　　第十五条房屋租赁协议提前终止

　　租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前___月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书，在终止合同书签订前，本合同仍有效。甲方在乙方履行完毕上述义务后___日内将乙方的租赁保证金无息退还乙方。

　　第十六条有关税费问题

　　按国家及_____市有关规定须就本合同缴纳的印花税、登记费、公证费及其他有关的税项及费用，按该等有关规定应由甲方作为出租人，乙方作为承担人分别承担。有关登记手续由甲方负责办理。

　　第十七条违约责任

　　乙方在使用租赁物时必须遵守中华人民共和国的法律、___市法规以及甲方有关租赁物物业管理的有关规定，如有违反，自行承担。倘由于乙方违反上述规定影响建筑物周围其他用户的正常运作，所造成损失由乙方赔偿。

　　租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，按年度须向对方交纳年度租金的___%作为违约金。乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有权按月租金的___%向乙方加收滞纳金。

　　第十八条声明及保证

　　甲方：

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十九条保密规定

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第二十条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_____天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第二十一条通知

　　1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用____传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、各方通讯地址如下：_______.

　　3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起___日内，以书面形式通知对方否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第二十二条争议的处理

　　1、本合同受______国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：

　　提交_________仲裁委员会仲裁

　　依法向人民法院起诉。

　　第二十三条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第二十四条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为____年，自___年___月____日至___年___月___日。自本合同生效之日起__日内，甲、乙双方持本合同及有关证明文件向____申请登记备案。本合同用中文和__文写成，两种文本同等作准。合同正本一式____份，双方各执___份，具有同等法律效力合同副本_________份，送____留存一份。

　　甲方______乙方_________

　　授权代表__授权代表_____

　　_____年____月____日_____年____月____日

　　签订地点：________签订地点：_________

房产及院坝租赁合同 篇6

　　地址:　　电话:　　承租方(以下简称乙方):　　地址:　　电话:　　甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,经协商甲方愿意将使用、管理权属于自己的房屋出租给乙方，双方根据国家相关规定，达成一致协议：　　

　　第一条 甲方将拥有经营管理及转租权的房屋(合同标的)“ 号共 间，合同约定套内面积 ㎡的房屋出租给乙方，作为 经营场所。　　

　　第二条 租金、押金交纳期及方式　　

　　1、租用期限________年，自________年____月____日至________年____月____日。　　

　　2、第________年使用费为人民币 元，(大写： )第________年使用费用为人民币 元(大写： )第________年使用费用为人民币 元(大写： )。　　

　　3、本合同签定之日，乙方一次性支付________年____月____日至________年____月____日共____月的租金人民币 元(大写： )，其余租金支付方式 。　　

　　第三条：水电费、保洁费、电话费和维修费的缴费办法：　　

　　1、保洁费、水电费、电话费、宽带费：由乙方自行向有关部门交纳;　　

　　2、维修费：租赁期间，乙方导致租赁物有关的设施损毁，维修费由乙方负责。　　

　　第四条：出租方与承租方的变更　　租赁期间，乙方如欲将房屋转租给

　　第三方使用，必须事先征得甲方的同意，付清所有费用，并办理有关手续后，取得使用权的

　　第三方方可成为本合同的当然乙方，签订书面合同的同时享有原乙方的权利，承担乙方的义务。　　

　　第五条：乙方的职责　　

　　1、乙方必须依约缴纳租金及其他费用，如有拖欠，甲方有权向乙方加收滞纳金，滞纳金每天按实欠租金和费用的3%收取，如拖欠租金15天，视为违约，甲方有权收回房屋，并不退还乙方押金。　　

　　2、乙方在租赁期间，必须保护租赁期内设备和设施的完好无损(自然折旧除外)，乙方不得擅自改变租赁房屋的结构及用途，如确需要变更用途，需经甲方同意方可进行。乙方造成租赁房屋及其设备的损毁，应负责恢复原状。　　

　　3、乙方如在租赁房屋内安装超过电子负荷的任何仪器或机械以及特殊设备，须征得甲方同意。未经甲方同意和因未办理相关手续而产生的事故或罚款，由乙方自理，造成房屋或安全设施、消防设施损失的由乙方负责赔偿。　　

　　4、租赁期满或合同解除，乙方必须按时将租赁房屋内的全部无损坏设备、设施清洁、完好地(自然折旧除外)交给甲方。　　

　　5、乙方应遵循国家的相关安全法规，租赁期间因乙方施工等原因而造成的一切人员安全伤害和房屋财产损失均由乙方负责。　　

　　6、乙方保证承租甲方房屋作为合法用途，遵守中华人民共和国法律和政府相关规定，合法经营。因乙方违法经营而造成的一切法律责任和财产损失，均由乙方自行负责。　　

　　7、租赁期满或合同解除后，乙方逾期不搬迁，甲方有权从房屋内将乙方的物品搬出，不承担保管义务，乙方也无权要求甲方赔偿损失。　　

　　8、租凭期间产生的一切税收均由乙方自理。　　甲方：乙方：　　签约日期：________年____月____日

房产及院坝租赁合同 篇7

　　房产买卖协议（合同）无效之诉民事起诉状　　以下为一则房产买卖合同无效之诉民事起诉状范本。　　原告：　　住所：　　被告：　　住所： ，联系方式：25663　　诉讼请求　　

　　1、请求判决确认被告双方于________年____月____日签订的《房产买卖协议》及双方于________年____月____日签订的《补充协议》均为无效；　　

　　2、请求判决被告返还原告向其支付的定金100万元，并依照定金罚则另行向原告支付款项人民币100万元。　　

　　3、请求判决被告赔偿原告利息损失 元（详见利息损失计算表）。　　事实和理由　　原告与被告于________年____月____日签订了《房产买卖协议》。协议中双方约定：　　

　　1、交易标的为____区 号的房产，该房产为危房。　　

　　2、上述房产交易价为 万元。乙方（原告）应支付定金 万元。　　

　　3、甲方（被告）交付房产应保证房屋无结构性损坏，门窗及配套水、电、煤气等管道应当完好。　　

　　4、甲方（被告）保证上述房屋权属清楚。　　

　　5、双方不得中途毁约。否则适用定金罚则。　　合同签订后，原告依照《房产买卖协议》向被告支付购房定金 万元。　　讼争双方于________年____月____日达成《补充协议》，约定：原告再支付定金 万元，原告付清全部购房款时间延期至________年月____日。该协议签订后，原告及时支付了该 万元定金。　　最近，原告获悉，被告于双方签订《房产买卖协议》之前便在交易标的之上为第三人设立了抵押。而被告至今未告知原告交易标的上设有抵押，更未在《房产买卖协议》及其《补充协议》上提及针对上述抵押的处理方法。　　依据《民法典》第四十九条规定“抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的，转让行为无效”，原告认为：《房产买卖协议》及其《补充协议》应依法确认为无效合同。　　基于上述事实和理由，为保护原告合法权益，特此请求贵院，判决如所请。　　此致　　____区人民法院　　原告：　　________年月____日

房产及院坝租赁合同 篇8

　　房 屋 租 赁 合 同 （合同编号： ） 出租方（甲方）： 承租方（乙方）：　　身份证号码：身份证号码：　　电 话： 电 话：　　根据《民法典》、《____市房屋租赁管理办法》等相关法律法规的相关规定，为明确出租方和承租方的权利和义务关系，签订本合同：　　

　　一、甲方将坐落于____市 区 的物业（以下简称该物业），建筑面积2，另有 建筑面积2，租给乙方使用，并配备家具家电如下：　　

　　1、空调部，品牌型号：；

　　2、彩电部，品牌型号：　　

　　3、热水器

　　4、洗衣机；　　

　　5、电冰箱

　　6、燃气灶；　　

　　7、微波炉

　　8、消毒柜；　　

　　9、床张，品牌型号：；

　　10、衣柜；　　1

　　1、餐桌张；1

　　2、书桌张；1

　　3、椅张； 1

　　4、衣柜个，　　1

　　5、沙发套；1

　　6、茶几张，　　

　　二、该物业租赁期限为 个月，即由________年____月____日起至________年____月____日止。　　

　　三、该物业租金为每月人民币（大写） ；租赁押金为人民币大写 。银行转账支付，甲方，开户行，账户：。　　

　　四、租赁期间相关约定　　

　　1、租赁期间，任何一方均不得擅自解除本合同，否则属于违约；如甲方擅自解除本合同，应双倍返还租赁押金给乙方，如乙方擅自解除本合同，无权要求返还上述租赁押金。　　

　　2、租赁期间，乙方不得私自将上述租赁物业的全部或部分，分租或转租给他人。　　

　　3、租赁期间，如甲方将该物业出售，或因其它原因该物业所有权转让给第三者，应通知乙方，该第三者成为本合同的出租人，并享有甲方权利，承担甲方义务。　　

　　4、租赁期间，租金按季度年）缴付。乙方必须于每季度年）租期首日向甲方足额缴纳该期间租金，否则视为违约。逾期超过日，甲方有权申请停止该物业的水电供应，同时甲方有权解除本合同，收回房屋另行处理，并将上述押金作为违约赔偿金。　　

　　5、租赁期间，乙方利用该物业进行违法活动，损坏甲方利益及或公共利益，甲方可以单方面解除本合同，收回该物业，租赁押金及租金不予退回。　　

　　6、租赁期间，乙方应妥善使用和保管该物业及其内部的一切设施，因乙方原因致使该物业及其内部设施的毁坏、灭失，乙方应负责赔偿，如因该物业自身原因或其内部设施自然毁坏的，甲方应负责维修至正常使用。　　

　　7、租赁期间，未经甲方同意，乙方不得擅自改变房屋结构，乙方违反规定而给甲方及第三人造成的所有损失由乙方负责赔偿。　　

　　8、租赁期间，该物业所有之物业税、地税等相关税费由甲方负责支付；水电费、治安费、有线电视费、物业管理费、电话费、上网费等相关费用由乙方负责支付。　　

　　五、租赁期限届满相关约定　　

　　1、租赁期限届满，租赁合同终止，乙方需要继续租用的，应当在租赁期限届满壹个月之前提出，经甲方同意，重新签订租赁合同；如乙方未在租赁期限届满壹个月之前提出，则视为乙方期满退租。　　

　　2、租赁期限届满，租赁合同终止，乙方应将该物业按原状交给甲方，同时，甲方一次性将租赁押金无息退还乙方；如乙方在租金或其它相关费用未付清时，甲方有权在租赁押金金内做相应扣除。　　

　　3、租赁期限届满，租赁合同终止，乙方必须在租赁期限届满当日前办理相关退租手续，并搬离该物业，向甲方按原数交还该物业之锁匙；如乙方在租赁期限届满次日起____日内，未来办理相关退租手续，搬离该物业的，视乙方放弃对租赁物业内乙方相关物品的权利，甲方有权自行处理该物业及乙方的租赁押金和自有物品，另有约定的除外。　　

　　六、其它相关约定　　

　　1、该物业因不可抗力因素导致甲、乙双方损失的，双方均各自承担相应之损失。　　

　　2、签订本合同后，甲方立即支付人民币乙方立即支付人民币（大写）元给中介方作代理费，中介方已完全完成所有代理业务。　　

　　3、本合同在履行中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向当地的人民法院起诉。　　

　　4、本合同一式三份，甲方、乙方、中介方各执壹份；本合同自甲乙双方共同签署后生效。　　

　　七、本合同未尽事宜可由甲乙双方补充协议约定。　　甲方（签章）：乙方（签章）：　　中介方：电话：　　地 址： 签 订____日 期：年____月____日

房产及院坝租赁合同 篇9

　　甲方：　　乙方：　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的39;权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。　　

　　一、工程慨况　　工程位于 ，土地面积： 2。　　

　　二、承包方式　　甲方以包清工的方式承包给乙方。　　

　　三、工程承包范围　　施工内容包括二层主房建筑面积 2、一层主房建筑面积 2。　　四：承包价格及付款方式　　1：价格： 元2（建筑面积）。双方确定按建筑面积为 2结算工程款。　　2：一层主体盖板完工后支付价款10%，全部完工后付清余款。　　五：工期及安全责任　　工期从________年____月____日到________年____月____日竣工。推迟一天罚款200元天，由甲方在工程款中扣除。　　施工期间1：本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。　　2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。　　施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。　　

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效。　　甲方（签字）： 联系电话：　　乙方（签字）： 联系电话：　　签订日期：________年____月____日

房产及院坝租赁合同 篇10

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方)：

　　现经甲乙双方充分了解、协商，一致达成如下租房合同：

　　一、 房屋的坐落、面积、装修及设施、设备：

　　二、租赁期限：_________，即年月日至年月日。

　　三、租金及交纳时间：每月元，乙方应每月付一次，先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时，将房租付给甲方;第二次及以后付租金，乙方应提前一个月付清。

　　四、租房押金：乙方应于签约同时付给甲方押金元，到期结算，多余归还。

　　五、租赁期间的其他约定事项：

　　、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。

　　2、甲方提供完好的房屋、设施、设备，乙方应注意爱护，不得破坏房屋装修、结构及设施、设备，否则应按价赔偿。如使用中有非人为损坏，应由甲方修理。

　　3、 水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见：水度，电度，煤气度。所有费用乙方应按时付清。

　　4、 房屋只限乙方使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。租下本房后，乙方应立即办好租赁登记、暂住人口登记等手续。若发生非法事件，乙方自负后果。在租赁期限内，甲方确需提前收回房屋时，应当事先商得乙方同意，给乙方造成损失的，应当予以赔偿。

　　5、 合同一经签订，双方都不得提前解除。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。

　　6、 甲乙双方约定，乙方如需开具房租发票，因此产生的税费由乙方支付。

　　7、 此合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷，先友好协商，协商不成的，由人民法院裁定。

　　8、 本合同经签字(盖章)生效。

　　9、其他约定事项：

　　六、违约责任：

　　甲乙双方中任一方有违约情况发生的，违约方应向守约方支付违约金，违约金为元，损失超过违约金时，须另行追加赔偿。

　　七、本合同一式两份，甲乙两方各执一份，具有同等　法律效力。

　　甲方(签字)：__________________乙方(签字)：____________________

　　联系电话：____________________联系电话：______________________

　　日期：____________________     日期：____________________

房产及院坝租赁合同 篇11

　　甲方：　　乙方：　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。　　

　　一、工程慨况　　工程位于 ，土地面积： 2。　　

　　二、承包方式　　甲方以包清工的方式承包给乙方。　　

　　三、工程承包范围　　施工内容包括二层主房建筑面积

　　2、一层主房建筑面积 2。　　四：承包价格及付款方式　　1：价格： 元2（建筑面积）。双方确定按建筑面积为 2结算工程款。　　2：一层主体盖板完工后支付价款10%，全部完工后付清余款。　　五：工期及安全责任　　工期从________年____月____日到________年____月____日竣工。推迟一天罚款200元天，由甲方在工程款中扣除。　　施工期间1：本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。　　

　　2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。　　施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。　　

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效。　　甲方（签字）： 联系电话：　　乙方（签字）： 联系电话：　　签订日期：________年____月____日房屋建设合同 篇10　　建设发包发（甲方）：　　承包施工方（乙方）：　　经甲、乙双方共同协商，在自愿、平等的原则下，就房屋建筑有关事项达成如下协议，望双方共同遵守。　　

　　一、承包方式：包工不包料　　

　　二、承建面积：_____㎡（以设计图纸为依据），乙方按甲方提供的施工图纸或甲方要求施工，双方约定按建筑面积包干，每平方米____元包干建成。　　

　　三、甲方职责　　根据乙方要求提供建房所需材料，乙方也可协助甲方购买。在购买质量和价格作指导性建议。　　

　　四、乙方职责　　

　　（一）承包范围：　　

　　1、乙方自带施工所需的一切用具（含模板、搅拌机、震动器、脚手架等，且运费由乙方负责），并按图纸或甲方要求施工。　　

　　2、甲方所购材料（铝窗、楼梯栏杆、石膏条、木地板等由乙方负责安装），内外线条、墙漆由乙方负责，凡属于壤瓷工程由乙方负责施工（做钢筋由乙方负责、运输钢筋的费用由甲方负责），其它需安装设备，如卖方安装由其负责，否则由乙方负责安装。　　浇地板、各层层面等需按规定使用振动器。　　

　　3、基础部分（石脚除外）。从浇灌地纤梁、地盘等起直至屋顶封顶，均为承包范围，并由乙方负责，每平方米185元包干。（扫地出门）　　

　　4、屋檐30公分以内由乙方负责，不另计工时费：阳台挑1.8工价折半计算。　　

　　5、露台围墙按实际面积计算，工时费由甲乙双方按市场价共同协商。　　

　　6、厨房、卫生间、房顶做防水层由乙方负责。　　

　　7、花岗石由甲方负责安装。　　

　　（二）工程质量要求　　

　　1、砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑平整，墙砖、地砖平实、整齐，缝隙合理，做钢筋、绑钢筋符合图纸要求。　　

　　2、电路按图纸施工，布置合理规范、安全；开关、插座布置合理，能正常使用。　　

　　3、水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。　　以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。　　

　　（三）乙方装修职责　　

　　1、外墙面：外墙面沙浆赶平。　　

　　2、内墙面：厨房、卫生间贴满墙砖，过道墙脚按房主要求贴砖。　　

　　3、地板：过道墙面、楼梯、楼梯地脚瓷砖（1.2）、厨房、卫生间等凡壤瓷砖处。　　

　　4、厨房、卫生间内的一切设施、设备安装按甲方要求由乙方安装。　　

　　5、水、电路等相应配套设施由乙方施工。　　

　　6、化粪池。　　

　　7、围墙等附属工程由乙方负责施工，按市场价双方商计工时费。　　

　　五、工程款支付办法　　

　　1、工价：按房子图纸建筑面积上的计算，185元㎡。　　

　　2、地纤梁、地面平整浇灌，第一层封顶验收合格甲方支付乙方工时费10000元。二层、三层、四层同上。内外墙粉平、粉墙、壤瓷工程完工后验收合格支付工时费0元。全部装修完工检查验收合格后一个月内一次性结算后。　　

　　3、工程完工后（________年内），如房屋出现建筑安装的质量问题，由施工方负责维修。　　

　　4、乙方在建筑材料上把关。　　

　　六、安全责任　　乙方必须认真按施工操作程序施工，安全第

　　一、质量第

　　一、信誉第

　　一、预防为主，尚若施工中发生安全事故，均由乙方负责，发包方不负任何责任。　　

　　七、工期约定　　工程于________年____月____日开工，于________年____月____日前竣工。　　

　　八、其它未尽事宜　　

　　1、甲乙双方各自的材料、工具，甲乙双方各自负责保管。　　

　　2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料，避免造成浪费。　　

　　3、本协议一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。　　

　　4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理。　　甲方（代表签章）：　　乙方（代表签章）：

房产及院坝租赁合同 篇12

　　甲方：　　乙方：　　依据《民法典》，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的39;权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。　　

　　一：工程慨况　　该工程位于砖混五

房产及院坝租赁合同相关文章：