作文档>范文大全>合同范本>建设工程合同

夜景工程合同

更新时间:

夜景工程合同(精选3篇)

夜景工程合同 篇1

  发包人 (全称):

  法定代表人:

  住所:

  联系电话:

  承包人 (全称):

  法定代表人:

  住所:

  联系电话:

  为了按期保质保量地完成本工程,甲乙双方按照《民法典》和《建筑安装工程条例》的原则,结合工程实际情况,达成如下合同条例,以便共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程所在地:

  二、承包范围及承包方式

  1、本合同承包范围为:工程材料与安装本

  2、按照乙方提供的设计方案,甲方同意的效果图设计方案,采取包工包料包干的承包方式。

  三、工程期限

  1、开工日期:______年___月___日;

  2、竣工日期:______年___月___日;

  3、合同工期总日历天数_________天。

  四、质量标准

  工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

  五、合同造价

  金额(大写):___________________________________元(人民币);¥:____________元(人民币)。

  六、工程开工准备

  1、施工合同经甲乙双方签署生效后,乙方应立即进场展开施工准备工作,乙方应在合同甲方规定施工工期内完成施工任务。

  2、甲方须无偿提供临时用电用水,仓库供乙方工程施工时使用。

  七、施工组织设计和工期

  1、工期进度:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

  工程师确认的时间:工程师收到后_____天内批准或提出修改意见,逾期不批复则视为同意。

  2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。

  八、合同价款的支付方式

  付款方式:材料进场经甲方验收合格后,甲方付至工程款总造价的80%;施工完毕后一周内验收,经验收合格7日内支付至合同总造价的95%,留5%的质保金,质保期一年满后一周内结清。

  九、工程验收

  验收标准:按甲方所提供设计效果图标准验收。

  验收时间:乙方竣工亮灯后提交申请验收,甲方应在15天内组织验收,如在15天内未组织验收,视为验收合格。

  十、维修责任

  1、本工程保修_______年,从验收合格之日起计算。第一年免费保修。第二年有偿保修,总维护费包干_______元收取。在保修期内,非人为原因导致损坏的,由乙方负责维修,并承担所有费用。

  2、若在保修期内,工程发生故障,乙方在24小时内进行维修响应,48小时内修复。如遇风雨天及特殊情况,时间顺延。

  3、合同签订后,乙方需于_______天内交总工程款的10%作为工程按期履约保证金即_______圆整(_______元)到甲方账户,于工程验收合格后7天内无息退还。

  十一、违约责任

  乙方应保证按期完工保证施工质量,亮化照明效果应达到甲方所提供的效果图中的亮化效果,如因乙方原因验收不合格,乙方应采取积极有效的补救措施,最终达到合格要求,并承担由此引起的直接和间接经济损失和法律责任。

  十二、争议的解决

  本发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请有关部门进行调解;解决不了的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十三、其他

  1、发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。

  2、合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  3、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。

  4、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。

  发包人:(公章)

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  邮政编码:

  ______年___月___日

  承包人:(公章)

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  邮政编码:

  ______年___月___日

夜景工程合同 篇2

  发包人?(全称):

  法定代表人:

  住所:

  联系电话:

  承包人?(全称):

  法定代表人:

  住所:

  联系电话:

  为了按期保质保量地完成本工程,甲乙双方按照《_____》和《建筑安装工程条例》的原则,结合工程实际情况,达成如下合同条例,以便共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程所在地:

  二、承包范围及承包方式

  1、本合同承包范围为:工程材料与安装本

  2、按照乙方提供的设计方案,甲方同意的效果图设计方案,采取包工包料包干的承包方式。

  三、工程期限

  1、开工日期:______年___月___日;

  2、竣工日期:______年___月___日;

  3、合同工期总日历天数_________天。

  四、质量标准

  工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

  五、合同造价

  金额(大写):___________________________________元(人民币);¥:____________元(人民币)。

  六、工程开工准备

  1、施工合同经甲乙双方签署生效后,乙方应立即进场展开施工准备工作,乙方应在合同甲方规定施工工期内完成施工任务。

  2、甲方须无偿提供临时用电用水,仓库供乙方工程施工时使用。

  七、施工组织设计和工期

  1、工期进度:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

  工程师确认的时间:工程师收到后_____天内批准或提出修改意见,逾期不批复则视为同意。

  2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。

  八、合同价款的支付方式

  付款方式:材料进场经甲方验收合格后,甲方付至工程款总造价的80%;施工完毕后一周内验收,经验收合格7日内支付至合同总造价的95%,留5%的质保金,质保期一年满后一周内结清。

  九、工程验收

  验收标准:按甲方所提供设计效果图标准验收。

  验收时间:乙方竣工亮灯后提交申请验收,甲方应在?15天内组织验收,如在15天内未组织验收,视为验收合格。

  十、维修责任

  2、若在保修期内,工程发生故障,乙方在24小时内进行维修响应,48小时内修复。如遇风雨天及特殊情况,时间顺延。

  3、合同签订后,乙方需于_______天内交总工程款的10%?作为工程按期履约保证金即_______圆整(_______元)到甲方账户,于工程验收合格后7天内无息退还。

  十一、违约责任

  乙方应保证按期完工保证施工质量,亮化照明效果应达到甲方所提供的效果图中的亮化效果,如因乙方原因验收不合格,乙方应采取积极有效的补救措施,最终达到合格要求,并承担由此引起的直接和间接经济损失和法律责任。

  十二、争议的解决

  本发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请有关部门进行调解;解决不了的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十三、其他

  1、发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。

  2、合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  3、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。

  4、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。

  发包人:(公章)

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  编码:

  ______年___月___日

  承包人:(公章)

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  编码:

  ______年___月___日

夜景工程合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  经双方友好协商,甲方将 标段委托乙方施工,现双方签订意向协议如下:

  一、 合同工程范围

  施工范围:暂定K10+600~K11+700标段范围以内的施工图纸中所有土建工程工作内容。包括但不限于:路基工程、排水工程、桥涵工程、防护工程等以完成上述工程项目所需要的临时道路等全部临时工程及措施,履行本合同项下的所有合同义务和责任。

  二、合同工程造价

  预算价约1.1亿元。(以最终完工结算价为准)。

  三、管理费计提方式

  1、计提管理费方式:按乙方所完成项目上报经业主批复的总预算价(税金除外)为基数,总承包部收取 以后,甲方另外收取 。如乙方按合同要求完成施工任务,则甲方奖励返还乙方1个点的管理费,则实际收取 的管理费。

  2、税金按预算价单列,业主自行扣缴,不计入管理费提取基数。

  四、计量方法

  每月计量签证由分包队伍按总包部要求自行编报资料,并找监理及过控签字确认,最后将签证好的资料整理后报项目部,由项目部汇总统一对上报量。

  五、合同计价及工程款支付方式

  甲方每月按总包部结算清单计价提管理费后办理结算,在收到总包部支付工程款后15内支付给乙方。

  六、材料管理

  所有材料(除集团路桥总包部统供材料)均由分包队伍自行采购,采购的材料需提供相关的材质证明书及材料明细票据。若部分材料需项目部采购则按实际采购价的4%采保费计。

  七、 渣场

  原则上渣场由乙方自行选择合法的渣场;若乙方需甲方配合征地,则乙方需提前2个月选定好场地,该场地必须为政府规划范围内的地,并通知甲方,甲方配合乙方征地。其征地费用甲方按总包部结算金额计提管理费后为乙方办理结算。乙方自行选择的渣场必须为合法的渣场,若不合法所发生的一切责任和后果均由乙方自行承担,与甲方无关。

  八、 施工道路

  为本工程所需的施工便道均由乙方自行修建。

  九、测量

  测量由分包队伍自行负责,项目部提供控制点,其余由分包队伍自行负责。

  十、保证金及保险

  1、履约保证金金额为合同金额3%,在签订正式合同前以履约保函的方式提供给甲方。

  2、质量保证金、安全保证金、民工工资保证金与总包部同步;另外增加进度保证金1%(包含在管理费内一起计提,满足项目部月度、季度、年度施工进度计划,项目部视分包队伍实际施工进展情况按季度考核后返还);竣工资料保证金0.5%(竣工资料交后并达到移交要求后返还)。

  3、乙方必须自行购买人身意外保险。

  十一、变更索赔

  若现场发生变更或索赔,则由乙方自行收集相关资料上报甲方,由甲方整理统一上报。变更项目单价原则与主体项目同步。

  十二、预算、方案、签证及评定资料

  施工图预算清单编制、预算、工程量计算、图纸会审、施工方案、专项方案评审、签证资料、质检资料、竣工资料均由乙方负责。

  十三、审计工作

  乙方无偿配合该项目的政府审计工作,并代表施工单位对审计结果进行签字确认。未经乙方同意,甲方或者总包部对审计单位的签字,乙方有权拒认。审计扣减的费用由分包队伍承担。

  十四、资源保证

  1、 人员、设备配备到位,如果施工进度、资料等不能满足甲方要求,乙方必须首先无条件增加人员、设备,先保证进度,以后再谈索赔。

  2、 材料需要提前一个月备料,否则甲方提供备料后,所发生的费用由乙方承担。

  十五、制度管理

  严格执行业主、咨询机构、监理、总承包部、项目部及现场管理机构下发的各项制度。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日


夜景工程合同相关文章:

夜景工程合同

夜景工程合同(精选3篇)夜景工程合同篇1发包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:承包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:为了按期保质保量地完成本工程,甲...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...