建筑施工合同上诉状

建筑施工合同上诉状（通用16篇）

建筑施工合同上诉状 篇1

　　上诉人：_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)

　　被上诉人：_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)

　　上诉人因________________(写明案由，即纠纷的性质)一案不服________________人民法院(写明一审法院名称)________________第___________号__________判决，现提出上诉，上诉请求及理由如下：_________________

　　请求事项：_________________

　　_________________(写明提出上诉所要达到的目的)

　　事实和理由：_________________

　　_____________(写明上诉的事实依据和法律依据，应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)

　　此致

　　________________人民法院

　　上诉人：_____________(签名或盖章)

　　________________年________________月________________日

　　附：_________________本上诉状副本______份(按被上诉人人数确定份数)。

建筑施工合同上诉状 篇2

　　上诉人：_________________名称：_____________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　法定代表人：_________________名称：________________

　　职务：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性别：_____________

　　年龄：______________

　　民族：_________________

　　职务：_________________

　　工作单位：______________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。

　　上诉理由及请求：________________

　　此致

　　___________人民法院

　　上诉人：______________(盖章)

　　法定代表人：______________(签章)

　　__________年_____月_____日

建筑施工合同上诉状 篇3

　　出租人：____________ 签订地点：____________

　　承租人：____________

　　签订时间：____________ 年_______月_______日

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条、 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：____________

　　第二条、 租赁物资的用途及使用方法：____________

　　第三条、租赁期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共计_______天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前 日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：____________ 租金的支付方式和期限：____________

　　第五条、押金(保证金)

　　经双方协商，出租人收取承租人押金_______元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法：____________ 。

　　第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由 人承担。

　　第八条、出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为：____________ 。

　　第十条、本合同解除的条件：____________ 。

　　第十一条、违约责任一、出租人违约责任：____________

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金_______%的违约金。

　　2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金_______%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金 %的违约金。

　　4.其他违约行为：____________ 。

　　二、承租人违约责任：____________

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金_______%的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金_______%的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。

　　4.其他违约行为：____________ 。

　　第十二条、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：____________

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十三条、其他约定事项：____________ 。

　　第十四条、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

　　第十五条、本合同一式 份，合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　出租人

　　出租人(章)：____________

　　住所：____________

　　法定代表人(签名)：____________

　　委托代理人(签名)：____________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　开户银行：____________

　　账号：____________

　　承租人

　　出租人(章)：____________

　　住所：____________

　　法定代表人(签名)：____________

　　委托代理人(签名)：____________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　开户银行：____________

　　账号：____________

　　鉴(公)证意见：____________

　　鉴(公)证机关(章)：____________

　　经办人：____________

　　_______年_______月_______日

建筑施工合同上诉状 篇4

　　发包方：__________________有限责任公司

　　设计方：__________________设计研究院

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____________年____________ 月签订的《建设工程设计合同》(下称“原合同”)中的定义相同 。 鉴于：发包方和设计方于____________年 ____________ 月共同签署了《建设工程设计合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《建设工程设计合同》中未尽事项特订立以下补充协议：

　　1、所有单体工程施工图必须在___________年 ____________ 月____________日前完成，以保证工程项目顺利进行。

　　2、因功能改变等原因造成的设计变动，施工图纸应保证不影响工程正常进行(包括地库、地下室增层、阁楼、机房变动等)。

　　3、钢结构的二次设计由发包方发包，并由设计方进行审核。

　　4、设计方须派驻设计代表，保证及时、有效的解决施工过程中的一切设计问题。

　　5、因出图时间延误，施工过程中设计问题解决不及时等原因造成的一切损失，按工程实际发生的费用由设计方负责赔偿。

　　6、本协议生效后，即成为《建设工程设计合同》不可分割的组成部分，与《建设工程设计合同》具有同等的法律效力。

　　7、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

　　发包人名称：__________________ (盖章)设计人名称：__________________(盖章)

　　法定代表人：__________________(签字) 法定代表人：__________________(签字)

　　委托代理人：__________________(签字) 委托代理人：__________________(签字)

　　邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________

　　电话：__________________ 电话：__________________

　　传真：__________________ 传真：__________________

　　开户银行：__________________ 开户银行：__________________

　　银行账号：__________________ 银行账号：__________________

　　建设行政主管部门备案：__________________ 鉴定意见：__________________

　　___________年___________月_________日___________年___________月_________日

建筑施工合同上诉状 篇5

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第1条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：

　　1.4 承包方式：

　　1.5工期：本工程自 年 月 日开工， 年 月 日竣工。

　　1.6合同价款(人民币大写)：

　　第2条 甲方工作

　　2.1开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房层，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电讯设备(费用乙方自理)，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 本。

　　2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾自理等工作，并承担相应费用。

　　第3条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、案例操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，自理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6工程竣工未移甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第5条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2甲方在收到乙方验收通知一日内应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方如不能按时参加隐蔽工程和中间工程验收，应通知乙方，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方可按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.3由于甲方担供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，如不能及时验收需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第6条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用第 种：

　　⑴ 固定价格。

　　⑵ 固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括内容

　　⑶ 调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　6.2本合同生效后，甲方分 次全额付款，按下表约定支付工程款

　　6.3工程竣工后验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料经审计后。并在 30 天内，结清工程款。

　　第7条 有关安全生产和防火的约定

　　7.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　7.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　7.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方或图纸设计单位应承担由此产生的一切经济损失。

　　7.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第8条 奖励和违约责任

　　8.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

　　8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。

　　8.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方需支付乙 方 元，作为奖励。

　　8.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　8.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　8.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　8.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　8.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿堆放由此造成的经济损失。

　　第9条 争议或纠纷处理

　　9.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第10条 其它约定

　　第11条 附则

　　11.1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　11.2 本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执11.3 本合同履行完成后自动终止。

　　11.4 附件

　　(1) 施工图纸或作法说明

　　(2) 工程项目一览表

　　(3) 工程预算书

　　(4) 会议纪要

　　(5) 设计变更

　　(6) 其他

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　户名： 户名：

　　账号： 账号：

建筑施工合同上诉状 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：土建

　　4、建筑面积：二号厂房面积约为4500平方米，三号厂房面积约为1500平方米，结算时以实际完成量为准。

　　第二条：承包方式

　　1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工，并负责所有施工用具设备；

　　2、施工费用：依据20__定额计算工程单价，二号厂房单价为432.87元/平方米，三号厂房单价为473.48元/平方米，二号三号总造价约为260万元，以上工程以实际完成面积结算（不含税）

　　3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，待完工后一并纳入结算。

　　4、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督，因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。

　　第三条：工程工期

　　1、自合同签订90天。

　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权按200元/日从应付款中扣除。

　　第四条：工程质量

　　1、整个工程按甲方要求按质、按量完成，并达到合格。

　　2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

　　第五条：施工费结算方式

　　1、合同签定的，乙方应积极组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后，甲方付给乙方30%工程款；基础到正负零付30%；工程竣工验收合格付30%；剩余10%作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行处理，否则甲方有权自行维修，人工及材料费从保修金中扣除。

　　2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。

　　第六条：材料供应

　　施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工，否则造成的损失由乙方自行承担。

　　第七条：工程验收

　　工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内，因甲方原因未进行验收视为本工程已经验收合格。

　　第八条：安全生产及其它

　　1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生伤、亡等一切安全事故，由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

　　2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

　　3、该合同一式二份，甲、乙双方各执一份，协议未尽事宜由双方共同协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　20__年__月__日

建筑施工合同上诉状 篇7

　　立合同双方：

　　(以下简称甲方) (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承担经济和法律责任。

　　一、 工程名称、地点

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　二、 工程范围及承包方式：

　　1、 甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。

　　2、 包工包料。

　　三、 工程造价：

　　合同总价暂定为 元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进行调整。(附包干单价一份)

　　四、 合同期限：

　　1、工程工期：

　　2、开工日期：20xx年

　　3、竣工日期：月日

　　在施工过程中如遇下列情况可以顺延工期：

　　1、 由于人力不可抗拒的灾害;

　　2、 因基础变化增加深度或改变结构形式;

　　3、 因本项目施工许可证手续，造成停工;

　　4、 由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。

　　五、 工程质量：按现行质量验收评标准，达到合格。

　　六、 双方职责：

　　1、 甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、 甲方工作：

　　(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。

　　(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，清除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。

　　(3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监督，办理签证手续并负责现场的协调工作。

　　(4) 组织有关部门对该项目进行质量、安全检验、验收、办理有关手续。若乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。

　　(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。

　　(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。

　　(7) 该合同内容现定的工程完工后甲方必须在三个工作日内对已完工工程验收并办理结算。在十个工作日内为乙方办理完整的付款手续且对乙方付款。

　　3、 乙方代表：乙方驻施工现场全权代表姓名：

　　4、 乙方工作：

　　(1) 负责建筑物轴线测量放线、定位，并在固定物上标明;负责控制点的保护工作。

　　(2) 根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，确保合同工程质量。

　　(3) 必须服从发包人及监理方现场办公司统一指导，加强现场管理，文明施工。

　　(4) 负责施工安全，施工中如发生人身伤亡事故，乙方必须负责妥善处理，并承担由此引起的经济及其他全部责任。

　　(5) 参加图纸会审，编制施工组织设计。

　　(6) 负责做好施工记录及施工日志，及时提供竣工资料。

　　(7) 严格执行隐蔽工程验收制度，及时办理隐蔽工程签证，整理好隐蔽工程资料。

　　(8) 工程完工后，及时清退场地，办理现场及技术质量和竣工资料的移交手续。

　　(9) 如若需甲方提供的验收资料，而在乙方移交资料前未提供，7个工作日内乙方视为资料移交合同。

　　七、 材料供应与验收：

　　1、 没有甲方和监理的批准，不得采用任何替代材料;

　　2、 材料搬运与存储，均应保证质量不受损，环境不受污染;

　　八、 竣工与结算：

　　1、 工程竣工后，乙方及时通知甲方及监理验收。验收合格后15天内承包人提供竣工验收资料和图纸一份。

　　2、 付款方式：工程开工至道路土路基施工完成后支付合同价的30%，竣工验收合格后支付90%余款保修期满一年后一次性付清。

　　3、 工程竣工后，乙方应及时将与工程项目有关的资料整理完善后交由甲方存档。

　　九、 违约责任：

　　承包人在施工过程中，未按设计图纸、有关规定、规范和合同要求施工造成的质量低劣，经检查发现后必须立即停工整改，并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。承包人按合同工期延迟工期，按每天贰佰元进行罚款。

　　十、 合同变更与解除：

　　合同变更与解除，均以书面通知或双方协议为准，如一方要求变更或解除本合同时，应及时通知对方，协议未达成前原合同仍然有效。

　　十一、双方协商同意的设计变更文件、施工过程中洽商记录、会议纪要，连通涉及本合同的有关的图纸、技术资料均做为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　十二、因执行本合同发生纠纷时，当事人应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向国家规定合同管理机关申请仲裁，也可直接向当地人民法院起诉。

　　十三、安全保卫：乙方负责施工现场一切安全保卫、防护工作。施工过程中发生的安全事故，由乙方承担责任和费用。

　　十四、环境保护：乙方采取一切必要措施，使施工现场的环境得到良好的保护。

　　十五、工程照顾：自开工之日起，乙方负责本合同工程及用于本合同工程中的材料设施的照管至工程验收合格，在此期间发生的损害损失，无论什么原因，乙方均应自行弥补损失损害。

　　十六、文明施工：乙方应保证在施工现场按行业规程或民俗文明施工。

　　十七、施工机械：乙方用于施工的一切机械设备，必须类型齐全，配套完整，性能和状态满足施工要求，施工过程中不至于让相邻的物件损毁或破坏。

　　十八、缺陷责任：

　　1、 本工程的质量缺陷责任从全部工程竣工之日起算后12个月。

　　2、 缺陷责任期内，下列原因造成的缺陷修复费用由乙方自理负责：

　　(1) 乙方所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求;

　　(2) 乙方的疏忽或未遵守合同中对乙方规定的义务;

　　十九、附则

　　1、 本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　2、 本合同一式肆分，甲乙双方各执贰分。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑施工合同上诉状 篇8

　　发包人：__(简称甲方)

　　承包人：__(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

　　第一条工程概况工程名称：

　　工程地点：工程内容：资金来源：自筹;

　　第二条承包范围承包范围：

　　建筑装修工程：;电气工程：;给排水工程：;

　　第三条合同工期开工日期：

　　年月日;竣工日期：年月日;合同工期总日历天数天;

　　第四条质量标准工程质量标准：合格;

　　第五条合同价款金额(大写)：元人民币(￥元)

　　第六条词语定义下列词语除另有约定外一，应具有本条所赋予的定义：

　　1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取道该当事人资格的合法继承人。

　　2、乙方：指在合同中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取到该当事人资格的合法继承人。

　　3、项目经理：指乙方负责施工管理和合同履行的代表。

　　4、工程：指甲方、乙方在合同中约定的承包范围内的工程。

　　5、合同价款：指甲方、乙方在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　6、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

　　7、工期：指甲方、乙方在合同中约定，按总日历天数(含法定节假日)计算的承包天数。

　　8、开工日期：指甲方、乙方在协议书中约定，乙方收到甲方进场通知书次日。

　　9、预算造价：指本合同规定的工程的预算造价。

　　10、签证：指签字证明。

　　11、结算：指每个月完成的工程量计算应付工程形象进度款。

　　12、决算：指单位工程竣工后，计算该单位工程总造价及应付工程尾款。

　　13、直接承建：指乙方自行组织的施工队伍。

　　14、间接承建：指乙方在施工过程中，由乙方或甲方将某些工程分包给其他施工单位。

　　第七条承包方式

　　1、甲方以包工包料的形式发包给乙方，实行施工质量监督管理。

　　2、乙方以包工包料的形式承包第二条中所列施工内容，独立管理，自主经营并接受甲方按建筑施工质量检验评定标准来监督管理。

　　3、乙方所承包的工程项目未经甲方同意不得转包、分包。

　　第八条工程造价及计算标准工程量根据发包方提供的双方确认的施工图纸，会审纪要和设计变更以及现场签证增加的工程量为依据。

　　第九条工期延误与提前

　　1、如遇下列情况之一时，经甲方代表签证后，工期相应顺延;所发生的费用由责任方负责：(1)、甲方在合同规定的开工日期前五天，没有完成所有报批文件和其他阻碍乙方正常施工的条件时;(2)、甲方提供给乙方的工程技术资料不全或不正确时;(3)、施工期内连续停电或停水达八小时时;(4)、甲方工地代表拖延办理有关手续而影响下道工序施工时;(5)、甲方未按合同规定拨付工程款时;(6)、甲方原因造成甲供材料、设备未及时供应进场;(7)、其他令乙方无法正常施工时;2、若甲方书面通知乙方要求工程提前竣工，乙方组织抢工，乙方每提前一天，甲方奖励乙方单位工程造价的3.00‰。

　　3、若因故乙方确实不能履行工期，经甲、乙双方协商调整合同工期或甲方同意延期后的工期仍不能按时竣工，甲方每天罚乙方单位工程造价的3.00‰。

　　第十条工程质量乙方所施工的工程项目的工程质量必须达到施工验收规范。

　　第十一条甲方责任和义务

　　1、在开工前做好开工前准备工作，满足乙方正常施工和工地现场人员正常生活的用水需要。

　　2、提供施工场地，办理临时用地和占用道路手续，并承担费用。

　　3、开工前办理好一切应该属于甲方办理的手续。

　　4、开工前提供已完建筑物等技术资料给乙方。

　　5、按合同规定拨付工程款、保修金给乙方。

　　6、明确工地代表和监理负责人及其应该履行的职责。

　　7、负责组织竣工验收工作并承担所发生的费用。

　　第十二条乙方责任和义务

　　1、负责本工程开工后十五天内取得装饰施工许可证。

　　2、对甲方提供的原建筑物的技术资料进行保护工作，并承担由此发生的费用。

　　3、文明施工，保质保量如期完成施工内容。

　　4、工程竣工后负责编制竣工资料和竣工结算。

　　5、组织安全生产，搞好施工场区内的治安工作，发生安全事故由乙方承担。

　　6、工程交付甲方后，由乙方施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。

　　第十三条工程价款结算与支付

　　1、本合同签订后，甲方按合同价款的70%拨付进场费;2、竣工验收后，甲方应于7日内向乙方支付合同价款的30%。

　　第十四条暂停施工

　　1、因甲方未尽到责任和义务造成乙方停、窝工或不能正常施工时，甲方给予施工现场的机械设备按每天10000.00元人民币的补偿;同时顺延工期。

　　2、如停工责任在乙方，乙方的停工损失由乙方承担，工期顺延应征得甲方同意。

　　3、停电、停水连续八小时以上也参照此条执行。

　　第十五条甲、乙双方驻工地代表

　　1、甲方委派先生为驻工地代表负责人(简称甲方代表)，由其作为甲方法人代表的全权委托人。

　　2、乙方委派先生为驻工地代表负责人(简称乙方代表)，由其作为乙方法人代表的全权委托人。

　　第十六条隐蔽工程验收与中间验收凡隐蔽工程及双方约定的中间验收部位施工后，必须先由乙方进行自检，并达到合格，与24小时前通知甲方代表参加验收。

　　经甲方代表验收合格并签证后，方可隐蔽和施工。

　　如验收不合格，乙方在限定时间内修改后再重新按上述方法组织验收。

　　第十七条竣工验收

　　1、工程进入后期，乙方应编制竣工验收计划。

　　当工程完工后，乙方以书面形式通知甲方进行验收。

　　由甲方按计划组织竣工验收，并承担经济支出。

　　2、竣工日期为竣工验收达到本合同规定的质量要求，并获得政府规定的建筑签署单位(子单位)工程质量竣工验收记录为竣工验收完成之日。

　　第十八条竣工决算

　　1、工程决算书：工程竣工验收7日内，乙方向甲方提供工程决算书。

　　2、本工程决算书的审核与付款：甲方收到乙方工程决算书后3日内会同乙方审核完毕，核准的工程决算书经甲、乙双方盖章确认后2个工作日内，甲方将拨款通知送经办银行，并将副本送达乙方;如超过一个月未审核完毕，未审定部分以乙方决算为准。

　　第十九条争议甲、乙双方因定额文件、合同履行等发生争议，应谋求有关部门进行调解，若调解不成，可以申请仲裁或起诉。

　　第二十条违约该工程开工后，甲、乙双方违背本合同条款中的任何一条或一款，均视为违约，可以申请仲裁或起诉。

　　第二十一条安全文明施工乙方负责本工程的安全施工，接受甲方的监督，以确保施工现场人员及机械设备安全，做到：

　　1、做好本工程有关的所有保险，努力杜绝施工中的安全事故，如发生一切损失和责任由责任方承担。

　　2、在工地进出口及现场内安排警卫看守，负责材料、设备、人员的安全。

　　3、按文明施工组织生产，负责本施工现场的整洁，合理布置施工现场，及时清除施工和生活垃圾，争创安全文明工地。

　　4、乙方负责做好本工程的施工过程中的消防工作。

　　第二十二条不可抗力

　　1、工程地点出现以下情况为不可抗力发生：(1)、周围250公里以内发生的六级以上的地震。

　　(2)、八级以上持续一天以上的大风暴雨。

　　(3)、动乱、战争。

　　2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施尽量减少损失，并在四小时内向甲方代表通报受损情况。

　　在事后三天内以书面报告形式呈送甲方和保险公司，甲方配合乙方向保险公司报告并处理。

　　第二十三条工程停建或缓建由于意外原因，导致本工程停建或缓建，使合同无法履行时，甲、乙双方应通力合作，协商处理，以减少甲、乙双方损失，有关处理事宜形成文件，甲、乙双方签字存档。

　　第二十四条总包和分包

　　1、乙方作为本工程的总包单位。

　　2、经甲方同意，无论是甲方还是乙方把部分工程项目分包给有专项施工资质的施工队伍。

　　如是甲方直接发包给其他施工单位，这些单位作为乙方的分包单位，乙方可以向分包单位收取管理费，管理费收取数额由甲、乙双方与分包单位协商后确定。

　　3、乙方负责本工程的各分包单位之间的协调工作，如在施工中各分包单位之间发生矛盾，由乙方会同甲方负责处理。

　　4、乙方负责向各分包单位提供施工必需的水、电、住宿设施。

　　分包单位承担由此而发生的费用。

　　5、各分包单位协助乙方收集有关本工程的竣工资料。

　　第二十五条其他

　　1、本合同一式两份，双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。

　　3、本合同自签字盖章后生效，工程竣工验收达到合同规定的要求，结清余款后自行失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　年月日

　　年月日本

建筑施工合同上诉状 篇9

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

　　第一条 工程概况

　　工程名称： X

　　工程地点：X

　　工程内容： X。 资金来源：自筹;

　　第二条 承包范围 承包范围：建筑装修工程：X; 电气工程：X; 给排水工程：X;

　　第三条 合同工期

　　开工日期：X年X月X日;

　　竣工日期：X年X月X日;

　　合同工期总日历天数X天;

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准：合格;

　　第五条 合同价款

　　金额(大写)：X 元人民币(￥ X 元)

　　第六条 词语定义

　　下列词语除另有约定外一，应具有本条所赋予的定义：

　　1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当

　　事人以及取道该当事人资格的合法继承人。

　　2、乙方：指在合同中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事

　　人以及取到该当事人资格的合法继承人。

　　3、项目经理：指乙方负责施工管理和合同履行的代表。

　　4、工程：指甲方、乙方在合同中约定的承包范围内的工程。

　　5、合同价款：指甲方、乙方在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　6、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

　　7、工期：指甲方、乙方在合同中约定，按总日历天数(含法定节假日)计算的承包天数。

　　8、开工日期：指甲方、乙方在协议书中约定，乙方收到甲方进场通知书次日。

　　9、预算造价：指本合同规定的工程的预算造价。

　　10、签证：指签字证明。

　　11、结算：指每个月完成的工程量计算应付工程形象进度款。

　　12、决算：指单位工程竣工后，计算该单位工程总造价及应付工程尾款。

　　13、直接承建：指乙方自行组织的施工队伍。

　　14、间接承建：指乙方在施工过程中，由乙方或甲方将某些工程分包给其他施工单位。

　　第七条 承包方式

　　1、甲方以包工包料的形式发包给乙方，实行施工质量监督管理。

　　2、乙方以包工包料的形式承包第二条中所列施工内容，独立管理，自主经营并接受甲方按建筑施工质量检验评定标准来监督管理。

　　3、乙方所承包的工程项目未经甲方同意不得转包、分包。

　　第八条 工程造价及计算标准

　　工程量根据发包方提供的双方确认的施工图纸，会审纪要和设计变更以及现场签证增加的工程量为依据。

　　第九条 工期延误与提前

　　1、如遇下列情况之一时，经甲方代表签证后，工期相应顺延;所发生的费用由责任方负责：

　　(1)、甲方在合同规定的开工日期前五天，没有完成所有报批文件和其他阻碍乙方正常施工的条件时;

　　(2)、甲方提供给乙方的工程技术资料不全或不正确时;

　　(3)、施工期内连续停电或停水达八小时时;

　　(4)、甲方工地代表拖延办理有关手续而影响下道工序施工时;

　　(5)、甲方未按合同规定拨付工程款时;

　　(6)、甲方原因造成甲供材料、设备未及时供应进场;

　　(7)、其他令乙方无法正常施工时;

　　2、若甲方书面通知乙方要求工程提前竣工，乙方组织抢工，乙方每提前一天，甲方奖励乙方单位工程造价的3.00‰。

　　3、若因故乙方确实不能履行工期，经甲、乙双方协商调整合同工期或甲方同意延期后的工期仍不能按时竣工，甲方每天罚乙方单位工程造价的3.00‰。

　　第十条 工程质量

　　乙方所施工的工程项目的工程质量必须达到施工验收规范。

　　第十一条 甲方责任和义务

　　1、在开工前做好开工前准备工作，满足乙方正常施工和工地现场人员正常生活的用水需要。

　　2、提供施工场地，办理临时用地和占用道路手续，并承担费用。

　　3、开工前办理好一切应该属于甲方办理的手续。

　　4、开工前提供已完建筑物等技术资料给乙方。

　　5、按合同规定拨付工程款、保修金给乙方。

　　6、明确工地代表和监理负责人及其应该履行的职责。

　　7、负责组织竣工验收工作并承担所发生的费用。

　　第十二条 乙方责任和义务

　　1、负责本工程开工后十五天内取得装饰施工许可证。

　　2、对甲方提供的原建筑物的技术资料进行保护工作，并承担由此发生的费用。

　　3、文明施工，保质保量如期完成施工内容。

　　4、工程竣工后负责编制竣工资料和竣工结算。

　　5、组织安全生产，搞好施工场区内的治安工作，发生安全事故由乙方承担。

　　6、工程交付甲方后，由乙方施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。 第十三条 工程价款结算与支付

　　1、本合同签订后，甲方按合同价款的 70% 拨付进场费;

　　2、竣工验收后，甲方应于7日内向乙方支付合同价款的30%。

　　第十四条 暂停施工

　　1、因甲方未尽到责任和义务造成乙方停、窝工或不能正常施工时，甲方给予施工现场的机械设备按每天10000.00元人民币的补偿;同时顺延工期。

　　2、如停工责任在乙方，乙方的停工损失由乙方承担，工期顺延应征得甲方同意。

　　3、停电、停水连续八小时以上也参照此条执行。

　　第十五条 甲、乙双方驻工地代表

　　1、甲方委派 先生为驻工地代表负责人(简称甲方代表)，由其作为甲方法人代表的全权委托人。

　　2、乙方委派 先生为驻工地代表负责人(简称乙方代表)，由其作为乙方法人代表的全权委托人。

　　第十六条 隐蔽工程验收与中间验收

　　凡隐蔽工程及双方约定的中间验收部位施工后，必须先由乙方进行自检，并达到合格，与24小时前通知甲方代表参加验收。经甲方代表验收合格并签证后，方可隐蔽和施工。如验收不合格，乙方在限定时间内修改后再重新按上述方法组织验收。

　　第十七条 竣工验收

　　1、工程进入后期，乙方应编制竣工验收计划。当工程完工后，乙方以书面形式通知甲方进行验收。由甲方按计划组织竣工验收，并承担经济支出。

　　2、竣工日期为竣工验收达到本合同规定的质量要求，并获得政府规定的建筑签署单位(子单位)工程质量竣工验收记录为竣工验收完成之日。

　　第十八条 竣工决算

　　1、工程决算书：工程竣工验收7日内，乙方向甲方提供工程决算书。

　　2、本工程决算书的审核与付款：甲方收到乙方工程决算书后3日内会同乙方审核完毕，核准的工程决算书经甲、乙双方盖章确认后2个工作日内，甲方将拨款通知送经办银行，并将副本送达乙方;如超过一个月未审核完毕，未审定部分以乙方决算为准。

　　第十九条 争议

　　甲、乙双方因定额文件、合同履行等发生争议，应谋求有关部门进行调解，若调解不成，可以申请仲裁或起诉。

　　第二十条 违约

　　该工程开工后，甲、乙双方违背本合同条款中的任何一条或一款，均视为违约，可以申请仲裁或起诉。

　　第二十一条 安全文明施工

　　乙方负责本工程的安全施工，接受甲方的监督，以确保施工现场人员及机械设备安全，做到：

　　1、做好本工程有关的所有保险，努力杜绝施工中的安全事故，如发生一切损失和责任由责任方承担。

　　2、在工地进出口及现场内安排警卫看守，负责材料、设备、人员的安全。

　　3、按文明施工组织生产，负责本施工现场的整洁，合理布置施工现场，及时清除施工和生活垃圾，争创安全文明工地。

　　4、乙方负责做好本工程的施工过程中的消防工作。

　　第二十二条 不可抗力

　　1、工程地点出现以下情况为不可抗力发生：

　　(1)、周围250公里以内发生的六级以上的地震。

　　(2)、八级以上持续一天以上的大风暴雨。

　　(3)、动乱、战争。

　　2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施尽量减少损失，并在四小时内向甲方代表通报受损情况。在事后三天内以书面报告形式呈送甲方和保险公司，甲方配合乙方向保险公司报告并处理。

　　第二十三条 工程停建或缓建

　　由于意外原因，导致本工程停建或缓建，使合同无法履行时，甲、乙双方应通力合作，协商处理，以减少甲、乙双方损失，有关处理事宜形成文件，甲、乙双方签字存档。

　　第二十四条 总包和分包

　　1、乙方作为本工程的总包单位。

　　2、经甲方同意，无论是甲方还是乙方把部分工程项目分包给有专项施工资质的施工队伍。如是甲方直接发包给其他施工单位，这些单位作为乙方的分包单位，乙方可以向分包单位收取管理费，管理费收取数额由甲、乙双方与分包单位协商后确定。

　　3、乙方负责本工程的各分包单位之间的协调工作，如在施工中各分包单位之间发生矛盾，由乙方会同甲方负责处理。

　　4、乙方负责向各分包单位提供施工必需的水、电、住宿设施。分包单位承担

　　由此而发生的费用。

　　5、各分包单位协助乙方收集有关本工程的竣工资料。

　　第二十五条 其他

　　1、本合同一式两份，双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。

　　3、本合同自签字盖章后生效，工程竣工验收达到合同规定的要求，结清余款后自行失效。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表： 法人代表：

　　年 月 日 年 月 日

建筑施工合同上诉状 篇10

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：_________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：_________________

　　资金来源：_________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：_________________

　　三、合同工期：_________________

　　开工日期：_________________

　　竣工日期：_________________

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_________________

　　五、合同价款

　　金额(大写)：_________________元(人民币)

　　￥：_________________元六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_________________年月日

　　合同订立地点：_________________本合同双方约定后生效

　　甲方(盖章) ___________

　　法定代表人(签章) ___________

　　乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

建筑施工合同上诉状 篇11

　　出租方：

　　承租方：

　　根据《民法典》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：

　　第二条租赁期限

　　自年月日至年月日。共订天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。

　　第三条租金

　　租金收取：

　　第四条押金（保证金）

　　经双方协商，出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。

　　第五条租赁物资的维修保养

　　租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

　　第六条出租方变更

　　一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。

　　二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第七条违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金％的违约金。

　　2.未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金％的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金％的违约金。

　　4.其它违约行为。

　　二、承租方违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金％违约金。

　　2.逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金％的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金％的违约金。

　　4.其它违约行为。

　　第八条争议的解决方式

　　第九条其它约定事项

　　第十条本合同一式份，合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　出租方（章）承租方（章）

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　（或委托代理人）（或委托代理人）

　　电话：电话：

　　电挂：电挂：

　　邮政编码：邮政编码：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

建筑施工合同上诉状 篇12

　　甲方(卖方)：________

　　乙方(买方)：________

　　签订地点：________

　　第一条 红木家具基本情况

　　签订时间：________年____月____日

　　第二条 质量标准：每件红木家具应符合b2385— 新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。

　　第三条 付款方式：定货时，甲方收取货款总额 %(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货时付清。

　　第四条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

　　第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

　　第六条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的 %向乙方支付违约金。

　　第七条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

　　第八条 其他约定事项：

　　第九条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方(签章)：________ 乙方(签章)：________

　　住所：________住所：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　委托代理人：________委托代理人：________

　　电话：________电话：________

　　传真：________传真：________

　　开户银行：________开户银行：________

　　帐号：________帐号：________

　　________年________月________日________年________月________日

建筑施工合同上诉状 篇13

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、承包形式：

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数天

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）

　　双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。

　　第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

　　1、本合同签订后日内，甲方支付

　　2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；

　　3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。

　　第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。

　　1、甲方于支付元；

　　2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。

　　3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。采购

　　一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？）

　　二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认？）

　　第五条施工与设计变更

　　一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　第六条工程质量管理及验收

　　一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　三、工程质量应符合国家及行业规标准。

　　第七条安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第八条质量保修

　　一、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。

　　二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：。

　　第九条违约责任（乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）

　　一、乙方未能按

建筑施工合同上诉状相关文章：