作文档>范文大全>合同范本>委托合同

2022年检测授权委托书

更新时间:

2022年检测授权委托书(精选14篇)

2022年检测授权委托书 篇1

  甲方:

  乙方:

  为了贯彻中华人民共和国《产品质量法》及有关法律、法规,帮助甲方把好质量关,杜绝假冒伪劣商品流入市场,保证售出的商品质量,维护企业和消费者的合法权益,经甲、乙双方共同协商,就甲方经销的贵金属珠宝饰品委托乙方进行检验有关事宜达成如下协议:

  1、甲方将其经营范围内的金银珠宝饰(制)品全权委托乙方进行质量检验,其质量均以乙方的检验结果为准;若甲方对检验结果有异议,可按有关法规提出复议或申请仲裁检验。

  2、乙方必须按国家有关的标准、规定、方法对本协议第一条指定类别的甲方产品进行检验,乙方对检验结果负有解释权并承担相应的检验质量责任。

  3、乙方对本协议第一条指定的甲方产品进行检验、挂牌或出具鉴定证书,检验费按以下标准计算:

  珠宝玉石类:证书每件元、挂牌每件元;

  贵金属饰品类:足金每克元;铂、k金、千足金每克元;钯每克元,银饰每件元。

  4、甲方委托乙方进行质量检测需制作“质量检验合格单位”铜牌的,在自愿的情况下,由乙方统一制作,费用共计元(含制作、登报和管理费等),有效期至年月日。甲方不得私自制作该铜牌,否则,乙方将通过法律手段追究甲方的侵权责任。

  5、凡甲方委托乙方制作“质量检验合格单位”铜牌的单位,必须将其上柜的全部商品送乙方检验,否则,乙方有权收回铜牌,由此产生的一切后果由甲方承担。

  6、甲方在处理有关质量争议或打击假冒伪劣商品时,乙方按照有关法律、法规的规定提供可能的咨询和帮助。

  7、甲方在经营活动中不得有损乙方的名誉、形象,在广告中若需涉及乙方名义,必须先经乙方认可;同时,甲方不得使用乙方的检验结果对其经营范围内其它未经乙方检验的产品进行广告宣传,否则,乙方可视情节通过法律手段追究甲方责任,

  8、乙方在检验中应保证甲方产品的完整性,不得泄露有关甲方的商业情报,否则,应视甲方的损失如实赔偿或按有关的法律判罚赔偿甲方。

  9、本合同有效期自年月日起至年月日止。

  10、合同期限内,未经另一方事前书面同意,任何一方均不得转让其在本合同项下的任何权利和责任。

  11、本合同未尽事宜,由双方协商解决,如协商不成,提交贵阳市仲裁委员会仲裁。

  12、本合同壹式贰份,具同等效力,自双方签字之日起生效。

  甲方:乙方:

  签章:签章:

  年月日

2022年检测授权委托书 篇2

  委 托 单 位:

  受委托单位:

  签 订 时 间:

  签 订 地 点:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:

  北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方: 北京 (以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

  (一)、工程概况

  1、工程名称: 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

  2、工程地点:

  3、建筑面积:

  4、结构类型:

  5、层 数:

  6、结构完成日期:

  7、工程竣工日期:

  (二)、试验检验范围及试验检验资料标准

  1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证

  复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规及见证

  试验检验,并提供砂浆配合比。

  2、 乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》dbj01-51-20的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式 肆 份。

  3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  (三)、试验检验费用收取标准及结算方式

  相应单价的

  %支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  (四)、甲方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

  3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

  (五)、乙方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

  3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

  (六)、 违约责任

  1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

  2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

  (七)、合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方指定签订合同的公章为北京城建十建设工程有限公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京城建十建设工程有限公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

  (八)、其它约定事项

  收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

  (九)、争议解决方式

  本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

  (十)、附则

  本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

  委托单位名称: 受委托单位名称: (盖章) (盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  单位地址: 单位地址:

  联系电话: 联系电话:

  传真: 传真:

2022年检测授权委托书 篇3

  委托人:________性别:____出生日期:____身份证编号:____住址:________

  被委托人:________性别:____出生日期:____身份证编号:____住址:________

  委托原因及事项:

  本人_________准备购买______________房屋(房产证号为:_____________),现因本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,特委托________作为我的合法代理人全权代表我办理如下事项:

  1:代为办理该房产立契过户,税务登记及与之相关的一切手续

  2:代为领取房产证

  3:代为签署与交易有关的合同文件等

  4:代为办理银行放款手续及借款资金的划转,解冻等与之相关的一切手续

  对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,承担相应的法律责任.

  委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止委托人有转委托权

  委托人:________

  ____年____月____日

2022年检测授权委托书 篇4

  委托人: 性别:男 民族: 汉族 出生日期:20--年--月--日 身份证号:

  受托人:

  联系电话:-----------

  单 位: 律师事务所

  职务:律 师

  现委托上述受托人在我与 纠纷一案中,作为我方诉讼代理人。

  代理人 的代理权限为: 特别授权,包括:

  1、代为调查、收集和向法院提交与案件有关的证据;

  2、代为申请执行、放弃、变更民事权利、进行和解、调解;

  3、代为领取执行标的物、执行款项;

  4、代为签发与案件有关的法律文书;

  5、代为书写起诉状;

  6、代为处理执行程序相关事宜。

2022年检测授权委托书 篇5

  中国人民银行征信分中心:

  本人 ,身份证号码 ,委托代理人 ,身份证号码 ,于 年 月 日代理查询本人的个人信用报告,并将查得的信用报告转交本人。

  委托人签字:

  代理人签字:

  委托日期: 年 月 日

  承 诺

  以上委托书确系委托人亲自出具,如有不实,本人愿意承担法律责任。

  代理人签字:

  年 月 日

2022年检测授权委托书 篇6

  委托人: ;身份证号码: ;联系电话 .

  受托人: ;身份证号码: ;联系电话 .

  就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称 中关村证券清理组 )个人债权人申报登记债权的事宜,委托人对受托人授权如下:

  1授权受托人代理委托人向中关村证券清理组提交并接收申报债权的有关资料;

  2授权受托人代理委托人根据《中关村证券股份有限公司债权登记公告》的规定办理向中关村证券清理组申报登记债权的其他事宜。

  本授权委托书自委托人签字之日生效。

  委托人(签字):

  受托人(签字):

  20xx年 月 日

2022年检测授权委托书 篇7

  行政诉讼文书样式118:授权委托书(法人单位用)

  行政诉讼文书样式118:授权委托书(法人单位用)

  正文

  行政诉讼文书样式118:授权委托书(法人单位用)

  授权委托书

  (法人单位用)

  委托单位,……(写明名称、地址等基本信息)。

  法定代表人(或负责人),……(写明姓名、职务等基本信息)。

  受委托人,……(写明受委托人的基本信息如姓名、性别、年龄、工作单位、住址;受委托人是律师的,则写明律师姓名和所在律所即可)。

  现委托上列受委托人在……(写明案由)一案中,作为我方诉讼代理人。

  代理人代理事项和权限为:

  ……

  代理人代理事项和权限为:

  ……

  委托单位:(盖章)

  ×年××月××日

2022年检测授权委托书 篇8

  你院受理的我诉被告_______________(或者被告_______________诉我)_______________纠纷一案,委托_______________,身份证号:_________________为我的第一审诉讼代理人代理诉讼,其代理权限为:_________________特别代理或者一般代理(根据你的需要由你自己决定给予什么代理权限)。代理期限为本审判决终结为止。

  此致

  _________________人民法院

  委托人(签名):_________________(盖指印)

  __________年__________月__________日

2022年检测授权委托书 篇9

  委托人与受托人经平等协商,就委托代理事宜订立合同如下:

  一、受托人 接受委托人与 因 纠纷案件第 审代理人。

  二、委托人对受托方所授代理权限为:

  特别授权,即代为承认、放弃或变更诉讼请求,代为调解,代为提起反诉或上诉,代收法律文书、代为领为判决款项等。

  三、委托人必须真实地向代理人叙述案情,提供有关本案证据。受托方发现委托人捏造事实、弄虚作假或委托事项事法,有权终止代理,依法收取的代理费不予退还。

  四、受托人应认真负责地履行代理职责,依法维护委托人的合法权益,受托人无故终止代理合同,代理费全部退还。

  五、委托人向受托人交纳代理费的方式及数额为: 委托人无故终止合同,代理费不予退还。

  六、本合同有效期自合同签订之日起至本案第 审终结止。(判决、调解、和解或撤诉)。

  委托人: 受托人:

  20xx年 月 日

  授权委托书

  委托人与 因 纠纷一案,为便于诉讼的进行,维护委托人的合法权益,现委托 为诉讼代理人。代理人代理权限为:

  特别授权,即代为承认、放弃或变更诉讼请求,代为调解,代为提起反诉或上诉,代收法律文书、代为领取判决款项等。

  委托人:

  二0一年 月 日

2022年检测授权委托书 篇10

  公司现委托下列持卡人作为 款项的收款人。骏网公司对上述账号的付款视为向 公司完成付款。

  持卡人信息:

  账户名:

  卡号:

  开户行:

  公司(公章)

  持卡人(签字)

  日期:

  委托书的基本规范:

  凡本人无法亲自办理相关手续,需委托他人办理的,需制作《委托书》,具体格式如下:

  1、本人亲笔书写委托书,标题写明:委托书

  2、委托书内容包括:

  (1)委托人姓名: 身份证号: 地址: 联系电话: 邮编:

  (2)受委托人姓名: 性别: ,工作单位: 地址: ,身份证号: 联系电话: 邮编:

  (3)具体委托事项、委托范围:委托人委托上列受委托人在委托人与 (单位、个人)的 业务中,作为委托人的商品生产方,其代理权限为全权代理,即:全权生产委托方委托商品。

  (4)上述各项内容,需书写(复印)在同一页纸内;

  (5)如《委托书》由二张纸及其以上构成的,属无效委托,不予认可。

  3、委托书最后应有委托人、被委托人签字落款及日期

  4、被委托人凭《委托书》及被委托人证件办理相关手续。

  5、相关部门凭《委托书》办理手续,并将留存该《委托书》存档。

  收款委托书范本:

  致:_________________公司

  我单位因业务需要,现委托 ××公司作为我单位合法委托代理单位,授权其代表我单位进行代开发票和代收款工作。该委托代理单位的授权范围为:代表我单位与你单位进行代开发票和代收款活动有关的事务。在整个代开发票和代收款过程中,该代理单位的一切行为,均代表本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理单位行为的全部法律后果和法律责任。 代理单位无权转换代理权。特此委托。

  代理单位名称: 法人:

  工商注册证号码:

  委托单位法人(签章):

  委托单位:××公司

  日期: 年 月 日

  附:代理单位工商营业执照复印件 (加盖公章)

  代理单位法人证明

  委托单位工商营业执照复印件(加盖公章)

  委托单位法人证明

  致*公司:

  本人(,身份证号码:)系*公司的法定代表人,现授权委托本公司员工(身份证号码:)前往贵司办理*项目货款结算事宜,请予以办理。

  委托人:

  *公司

2022年检测授权委托书 篇11

  绍兴县公安局交警大队车辆管理所:

  兹委托车的申请核发机动车检验合格标志业务。委托人在《机动车牌证申请表》内签署的有关信息及提供的相关手续,均是委托人真实意思的表达,本委托人均以承担相应的法律责任。

  本委托书自签署之日起天内有效。

  机动车所有人:(签名或盖章)

  年 月 日

2022年检测授权委托书 篇12

  法人授权委托书范本

  )委托人姓名:_________________身份证号:_________________地址:_________________联系电话:_________________邮编:_________________

  受委托人姓名:_________________性别:_________________,工作单位:_________________地址:_________________,身份证号:_________________联系电话:_________________邮编:_________________

  具体委托事项、委托范围:_________________委托人委托上列受委托人在委托人与__________(单位、个人)的__________业务中,作为委托人的商品生产方,其代理权限为全权代理,即:_________________全权生产委托方委托商品。

  委托人: __________________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

2022年检测授权委托书 篇13

  单位账户业务授权委托书

  中国民生银行 支行: 本人系 (单位名称)的法定代表人/单位负责人 【证件种类: 证件号码: 有效期限: 】在贵行开立的单位银行结算账户的账号为: 。 现特授权本单位 (经办人,须为申请单位人员)【证件种类: 证件号码: 有效期限: 联系电话: 】

  办理此账户: □开户 □账户信息变更 □印鉴变更 □销户或其他

  支付密码:

  □发行 □加载 □修改 □作废 □其他________________

  企业网上银行: □申请 □维护 □注销 □其他 其他业务: 并授权以下人员以其个人印鉴以及我单位财务专用章(或单位公章)作为银行预留印鉴,该印鉴在贵行的所有支付凭证上的签章行为所引起的一切法律后果由我单位承担:

  受权人1:姓 名: 证件种类: 证件号码: 有效期限:

  受权人2:姓 名: 证件种类: 证件号码: 有效期限:

  受权人3:姓 名: 证件种类: 证件号码: 有效期限: 备注: 代理期间:自 年 月 日起至 年 月 日止。

  本单位对上列委托代理人的代理行为承担全部民事责任并自愿承担风险,如本授权委托书载明的授权事项和权限不明,代理人的代理行为也由本单位承担。

  申请单位签章(公章):

  年 月 日

  附注:

  1、该授权书不得随意涂改,如有更改,申请单位在更改处加盖公章确认。

  2、如有预留印鉴组合情况,请在印鉴卡及本委托书上标注(两者应表述一致),也可单独出具印鉴授权委托书等予以说明。

  3、印鉴组合中包含法定代表人签章的,法定代表人的姓名应在受权人栏中注明。

2022年检测授权委托书 篇14

  广东省劳动人事争议调解仲裁院:

  你会受理 等人与 单位的集体劳动争议案件,特委托下列人员为申请人的代理人:

  (1)姓名: 性别: 民族: 出生年月:工作单位:

  职务: 电话:

  与委托人关系:

  (2)姓名: 性别: 民族: 出生年月:工作单位:

  职务: 电话:

  与委托人关系:

  委托事项和权限如下:

  委托人: (签章)

  受委托人:(签章)

  二○ 年 月 日


2022年检测授权委托书相关文章:

2022年检测授权委托书

2022年检测授权委托书(精选14篇)2022年检测授权委托书篇1甲方:乙方:为了贯彻中华人民共和国《产品质量法》及有关法律、法规,帮助甲方把好质量关,杜绝假冒...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...