勘察分包合同

勘察分包合同（精选3篇）

　　承包人(甲方)：

　　分包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同管理办法》以及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 鉴于 武汉市方园勘察工程有限公司 (发包人)与甲方已经签订工程勘察设计

　　合同(以下称为“总包合同”)，经发包人同意，甲方和乙方双方就勘察设计劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。

　　一、勘察设计劳务分包工作名称： 湖北烟草动力中心联合工房

　　二、勘察设计劳务分包工作地点：甲方将其承担的 湖北烟草动力中心联合工房 勘察设计项目中的外业勘察设计部份，委托乙方实施。具体工作内容及工作量见甲方提供的勘察设计委托书。

　　四、工期要求：

　　开工日期：乙方必须于作;

　　竣工日期：乙方必须于月日之前，完成全部外业勘察设计工作，并在三日之内，上交本项目所有的外业勘察设计资料。

　　五、质量标准及技术要求

　　本勘察设计劳务分包工作的质量标准及技术要求，见承包方的勘察设计委托书和技术设计书

　　六、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供书面的工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　　2、 提供外业勘察设计工作范围内，已有的技术资料及所需的坐标与标高资料。

　　3、 提供勘察工作范围内，地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

　　4、负责与发包人联系、协调外业勘察设计过程中所需要联系、协调的事宜。 三、勘察设计劳务分包工作内容：

　　5、 若勘察设计现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　6、负责外业勘察设计过程的监理。

　　7、及时检查、验收乙方按期提供的中间成果资料和最终全部成果资料。

　　8、按照合同约定的期限和方式，支付本合同中双方约定的合同价款，以及其他应当支付的的款项

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的勘察设计委托书和技术设计书进行工程勘察设计;按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料，并对其负责。

　　2、 在外业勘察设计工作开始前，提出外业勘察设计纲要或组织设计书，派人验收甲方提供的所有资料。

　　3、在现场工作的外业勘察设计人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度。

　　4、乙方须服从甲方转发的发包人与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人，也不得直接接受发包人的指令。如乙方与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担相应的违约责任。

　　5、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

　　6、乙方应保护甲方的勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术等，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。

　　7、乙方必须为乙方涉及本合同的外业勘察设计人员办理相应的社会保险和意外人身伤害保险。

　　8、乙方在履行本合同过程中，必须做好安全防护工作，如发生安全事故的所有责任与费用，均由乙方承担。

　　七、违约责任

　　1、由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延。

　　2、由于乙方的原因未按本合同要求的工期完成外业勘察设计工作，乙方应向甲方缴纳工程总价款10 %的违约金。

　　3、 由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予及时地补充、完善，使其达到质量合格;若乙方无力补充、完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部费用;或因外业勘察设计质量问题，造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的外业勘察设计费用外，应根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金经甲方、乙方商定为实际损失的 % 。

　　4、乙方在履行本合同的过程中，如发生重大质量事故和安全事故给甲方造成经济损失或信用损失时，甲方有权向乙方索赔。

　　八、工作量计算及付款方式

　　1、工作量计算。本合同工作量的计算，以甲方签字验收后的实际工作量据实结算。

　　2、工程费用计算。本工程以单价为：勘探孔每米元人民币。营业税金(税率为0.0559%)由承包人支付。附决算清单。

　　3、付款方式。本工程付款为工程全部验收合格后一年以内付工程总价款100%的工程款。

　　九、合同争议

　　本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方友好协商解决。友好协商解决不成，可向 武汉仲裁委员会 申请仲裁

　　十、合同订立时间： 20xx 年 7 月 8 日。

　　十一、合同订立地点：。

　　十二、本合同双方签字盖章后生效。

　　十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　建设单位(发包方)：

　　总承包方(以下简称甲方)：

　　分包方(以下简称乙方)：

　　发包人委托甲方承担 工程项目的勘测，并由甲方全权负责工程项目勘测各专业的配套组织工作。发包人与甲方已就 工程项目的勘测签订了总包合同，为此甲方委托乙方承担 工程项目中的 勘测工作，经双方协商一致，签订本勘测分包合同。

　　一、合同总则

　　1.1本分包合同依据下列文件签订：

　　1.1.1《中华人民共和国合同法》。

　　1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.1.3发包人委托甲方承担

　　1.1.4建设工程的批准文件。

　　1.2 合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。

　　二、本合同与项目总包合同的关系

　　2.1 发包人与甲方签订的总包合同中的技术要求及服务要求同样适合于乙方，即为甲方对乙方的责任要求。

　　2.2 乙方承担工程项目中的配合甲方完成此工程项目的勘测，与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。

　　2.3 在合同履行期间，发包人提出解除合同(总包合同)同时，本分包合同也随之自行解除。乙方已完成工作量即不具有实际经济价值，不予计费。

　　三、本合同工程勘测项目的名称、规模、内容及技术要求

　　3.1工程项目的名称：

　　3.2工程项目的建设地点：

　　3.3工程项目的规模：

　　3.4工程项目的勘测内容：

　　3.5工程项目的技术要求：

　　四、甲方向乙方提交的有关资料及文件

　　五、乙方应向甲方交付的勘测成果文件

　　六、勘测费用及支付方式

　　6.1 双方商定，本合同的勘测费为人民币元(￥。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　6.2支付方式：甲方按发包人实际到款进度，同步向乙方支付分包合同中对应的勘测费。

　　七、双方责任

　　7.1 甲方与乙方共同责任

　　7.1.1本分包合同是以发包人与甲方签订的工程项目总包合同为母本。分包合同中的甲、乙双方均应接受母本合同相关条款的约束。

　　7.1.2 甲方在总包合同承诺的事项，乙方在签订本分包合同时也应一并予以承诺并遵守。合同生效之日起，甲方、乙方即为一整体共同承担责任与义务，甲方有权利根据总包合同中发包人对工程项目勘测承包者的要求来管理和要求乙方协同完成勘测工作。

　　7.1.3 勘测分包的技术协调应视为双方内部事务，双方协商解决一切问题，共同保证所承接工程项目的质量。

　　7.2 甲方责任

　　7.2.1 甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交有关资料及文件。

　　7.2.2 甲方变更分包项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，除双方另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方不增加支付。

　　7.2.3 经乙方书面申请，甲方可为乙方派驻现场的工作人员的工作、生活及交通等方面的便利条件进行协调，发生的费用由乙方承担。

　　7.3 乙方责任

　　7.3.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求进行工程勘测，按本合同第五条规定的时间提交质量合格的勘测成果资料(出现7.2.2规定的情况除 3外)，并对所分包的勘测质量负责。由于乙方原因未按合同规定时间提交勘测成果资料，每超过一日，应减收勘测费的千分之一。

　　7.3.2 由于乙方提供的勘测成果文件质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善，需另外委托其他单位时，乙方应承担全部勘测费用;或因勘测质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方应承担全部责任。

　　7.3.3 在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，如发生安全事故的所有责任与费用，均由乙方承担。

　　7.3.4乙方在承包过程中，由于管理不善、组织不力、对相关问题认识不清或拒不进行必要处理而造成甲方经济损失或企业声誉损害的，甲方有权采取终止合同更换承包方、分割乙方不能胜任的工作量、自行组织队伍等措施，由此产生的一切费用(包括但不限于业主罚金、承包队伍调遣费、误工费、返工返修费、赶工费、问题处理费等)均由乙方承担。

　　7.3.5乙方在承包过程中发生的一切债权债务(包括但不限于对外欠款、乙方与其雇员的劳资纠纷、工伤事故、乙方的雇员造成他人财产或人身损害赔偿、安全事故等)的纠纷概由乙方负责处理及承担全部责任。

　　7.3.6 如乙方违反上述约定造成甲方诉讼、劳动仲裁的，乙方应赔偿甲方因此而受到的一切损失(包括但不限于：赔偿款、罚款、诉讼费、鉴定费、强制执行费、公告费、律师费、公证费、提存费、由此而发生的差旅费用等等实现债权的费用)。

　　7.3.7 乙方应保护甲方提供的文件、资料图纸、数据、专利技术等，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。

　　八、合同争议

　　本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方友好协商解决。友好协商解决不成，双方同意提交甲方公司住所所在地人民法院。

　　九、合同订立时间： 年 月 日。

　　十、合同订立地点： 。

　　十一、本合同双方签字盖章后生效。

　　十二、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　甲方委托乙方承担 任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 工程概况：

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程建设地点：

　　1.3 工程规模、特征：

　　1.4 工程勘察任务委托文号、日期：

　　1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：

　　1.6 承接方式

　　1.7 预计勘察工作量：

　　第二条 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)许可等批件(复印件)。

　　2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、工程总平面布置图。

　　2.3 提供勘察工作范围：已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4 甲方不能提供上述资料，由乙方自行收集的，甲方需向乙支付相应费用。

　　第三条 乙方向甲方提交的勘察成果资料：12份，电子文档2份。乙方向甲方提交勘察成果质量负责。

　　第四条 工作周期、收费标准及付费方式

　　4.1 工作周期

　　4.1.1 签定合同生效后5日内提交所有勘察成果资料，由于甲方或乙的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4.1.2 勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

　　4.2 收费标准及付费方式

　　4.2.1勘察费合同价(暂定)人民币 万元，其中：

　　1)本次项目中标价暂定按设计费的30%计取，即 万元，最终结算价以审计部门审定价并根据国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[20xx]10号)中规定的取费标准下浮20%计算。

　　2)以上费用均已包括投标人支付本次招标项目的建设工程交易服务费;完成本招标项目勘察全过程的所有工作量和提供全套勘察文件的全部费用;为完成本招标文件规定的义务，投标人必须缴纳的税费、保险费及其它费用，和一切明示和暗示的风险、义务、责任等。

　　4.2.2提交的勘察成果资料经甲方认定，结算书送造价部门审定后，甲方付至审定结算价的90%，剩余款项在工程结算审计后一次付清。

　　第五条 甲方、乙方责任

　　5.1 甲方责任

　　5.1.1 甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使乙方在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5.1.3 甲方应及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

　　5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与乙方的人员一起验收。

　　5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

　　5.1.7 由于甲方原因造成乙方停、窝工，乙方仅能得到工期顺延的赔偿;发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。

　　5.1.8 甲方按合同约定履行付款义务后，乙方提交的成果文件知识产权专属甲方，乙方不再享有相关权利

　　5.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

　　5.2 乙方责任

　　5.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责，具体要求如下：

　　5.2.1 由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承

　　担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由发包人、乙方商定为实际损失的 %。

　　5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要，派人与甲方的人员一起验收发包人提供的材料。

　　5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　　5.2.5 在现场工作的乙方人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　5.2.6 乙方工作人员必要的生产、生活条件相关费用由乙方自己承担。

　　5.2.7 乙方需进行后续施工现场配合服务，费用已包含在合同价中。

　　5.2.8 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

　　第六条 违约责任

　　6.1 由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担。

　　6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，不退还甲方已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，甲方应向乙方支付暂定勘察费的50%，计 元;完成的工作量超过50%时，则应向乙方支付暂定乙方100%的勘察费。

　　6.3 由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　6.4 本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。

　　第七条 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第八条 其它约定事项：

　　第九条 本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决。协商或调解不成时，向有管辖的人民法院起诉。

　　第十条 本合同自甲方、乙方签字盖章后生效;按规定到建设行政主管部门规定的审查部门备案。甲方、乙方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　本合同一式__份，甲方__份、乙方__份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

勘察分包合同相关文章：