装修工程质量反诉状

装修工程质量反诉状（通用3篇）

　　上诉人：_________________

　　性别_____________________

　　出生日期________________

　　民族_____________________

　　住所_____________________

　　工作单位________________

　　电话_____________________

　　被上诉人：_______________

　　性别_____________________

　　出生日期________________

　　民族_____________________

　　住所_____________________

　　工作单位________________

　　电话_____________________

　　上诉人因________________一案，不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________号判决，现提出上诉。

　　上诉理由及请求：______________

　　此致

　　_________________人民法院

　　上诉人：______________(盖章)

　　法定代表人：_____________(签章)

　　_________年_____月_____日

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为保证室内装修工程在合理使用期限内的正常使用，经甲、乙双方协商一致并签订本工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和国家、肇庆市有关管理规定以及双方签订的“室内装修工程合同”及其补充协议中的约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　本工程质量保修范围包括但不限于工程合同中约定的内装修工程，以及虽未列明但工程合同中约定的乙方承包范围内的其他工程。对于甲乙双方工程招标选定施工单位/供货单位的分包工程及材料设备供货的保修工作，乙方应负责组织督促相应分包单位、供货单位及时完成保修工作。

　　具体质量保修内容双方约定如下：

　　1.设备、材料、构配件质量问题。

　　2.施工、安装质量问题。

　　3.因乙方责任造成的其他问题。

　　对于上述内容按照国家法律、法规、规范及合同约定承担质量保修责任。

　　二、质量保修期

　　本工程质量保修期自工程竣工且经甲乙双方验收合格之日起计，本合同工程质量保修年限为2年，其他涉及工程双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，各分部工程对应专业工程保修期年限根据各分部工程对应的以下内容进行质量保修期的约定，合同双方当事人约定如下：

　　1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程，为_______年;

　　3、采暖、供冷系统工程为个采暖期、供冷期;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程和通风工程为_______年;

　　5、装饰装修工程为年;

　　6、其他项目的保修期为年。

　　三、质量保修责任

　　1.本工程在保修期内出现质量缺陷，甲方、物业公司或者甲方授权的其他管理单位

　　应当向乙方发出保修通知。乙方接到保修通知后24小时内，应当到现场核查情况并派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方、物业公司或者甲方授权的其他管理单位可委托其他人员修理，修理费用从质量保证金中扣除，同时书面通知乙方。

　　2.发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。由乙方原因引起的事故，抢修费用由乙方承担。非乙方原因引起的事故，抢修费用由事故责任人承担。

　　3.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量，因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。对

　　4.如乙方不能按照本保修书约定履行保修义务，则甲方有权利自行确定其他有资质的单位承担保修工作，由此发生的费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应金额支付给保修工作的承担单位。

　　四、质量保证金的留取

　　本工程双方约定的工程质量保证金为工程合同结算价款的5%。

　　由甲方在工程施工合同中直接留取合同结算价款的5%作为质量保证金。

　　五、质量保证金的返还

　　自本工程竣工并经甲乙双方验收合格之日起满2年内，如乙方履行了本保修书约定的相应义务，则本质量保证金分两期无息返还。该工程项目验收合格后两年内若出现任何质量问题，乙方负全部维修责任。若乙方未能履行保修责任，甲方或甲方委托的物业管理公司有权聘请第三方维修，所发生的费用在当期质量保证金中直接扣除，不足部分概由乙方支付。

　　自本工程竣工并经甲乙双方验收合格之日起满一年，且无任何质量遗留问题，甲方在收到乙方请款报告之日起15个工作日内无息返还工程结算总造价的3%;自本工程竣工并经甲乙双方验收合格之日起满两年，且无任何质量遗留问题，甲方在收到乙方正式书面请款报告之日起15个工作日内，无息返还剩余的质量保证金。

　　工程质量保修期内即使工程质量保证金部分或全部返还乙方，乙方的保修责任并不因此减轻或免除。

　　六、其他

　　本质量保修书签订后，原工程施工合同中有关质量保修条款仍然有效，并成为本质量保修书的一部分。

　　本质量保修书有效期限至甲乙双方履行完保修书约定的义务之日起失效。本保修书一式肆份，甲乙双方各执贰份，同具法律效力。

　　甲方：___________

　　法定代表人：___________

　　或签约代表人：___________

　　___________年___________月___________日

　　乙方：___________

　　法定代表人或签约代表人：___________

　　___________年___________月___________日

　　甲方：____________

　　地址：____________

　　乙方：____________

　　地址：____________

　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　工程名称：____________

　　工程地址：____________

　　承包范围和内容：____________________________________________________________

　　二、合同价款：

　　金额(大写)：____________

　　三、双方一般权利和义务

　　甲方责任：

　　a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

　　b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。

　　c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。

　　2.乙方责任：

　　a.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.

　　b.做好现场文明施工、安全生产。

　　c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　d.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。

　　e.服从甲方统一安排指挥。

　　f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。

　　四、合同工期

　　本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。

　　2.如遇以下情况，工期相应顺延：

　　a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

　　b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;

　　c.甲方原因影响下一道工序施工;

　　d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

　　e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;

　　f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。

　　五、工程质量

　　乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。

　　2.乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。

　　六、工程款的支付和结算

　　本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币：;彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。

　　七、施工与设计变更

　　1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2.甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

　　八、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

　　九、附则

　　本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2.合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同，具有与合同同等的约束力。

　　甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________

　　负责人(签字)____________负责人(签字)____________

　　传真：____________传真：____________

　　手机：____________手机：____________

　　日期：____________日期：____________

装修工程质量反诉状相关文章：