工程质量保证金合约

工程质量保证金合约（通用14篇）

工程质量保证金合约 篇1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：

　　1、就项目，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户

　　2、甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　3、工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　4、工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

　　5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。

　　6、未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

　　7、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

工程质量保证金合约 篇2

　　委托方：_________(甲方)

　　开户银行：_________(乙方)

　　建设单位：_________(丙方)

　　根据建设部、财政部建质号和建设厅、财政厅建管文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_____________ 签订地点：_____________

　　丙方(签章)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

工程质量保证金合约 篇3

　　编号：_________________

　　致受益人：_________________

　　鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称)，我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证：_________________

　　一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)

　　二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

　　三、本保函的有效期(保证期间，下同)为以下第_________种：

　　1.本保函有效期至________年________月________日止。

　　四、在本保函的有效期内，如被保证人质量不符合合同或协议的约定，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：_________________

　　(一)索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

　　(二)索赔通知必须同时附有：

　　1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

　　2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。

　　(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：________________________________

　　五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

　　六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

　　七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

　　八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：

　　(一)向本行所在地的人民法院起诉。

　　(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

　　十、本保函适用中华人民共和国法律。

　　十一、其他条款：_________________。

　　十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

　　保证人(公章)：_________________

　　负责人或授权代理人(签字)：_________________

　　签发日期：_________________

工程质量保证金合约 篇4

　　委托方：_________开户银行：_________

　　建设单位：_________

　　根据建设部、财政部建质 号和建设厅、财政厅建管 号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________

　　丙方：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

工程质量保证金合约 篇5

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：__________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________(工程全称)签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_________________

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_________________年;

　　3、装修工程为_____________年;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______________年;

　　5、供热与供冷系统为_____________个采暖期、供冷期;

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_______________年;

　　7、其他项目保修期限约定如下：_________________

　　__________________

　　__________________。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：__________________

　　签于：__________________

工程质量保证金合约 篇6

　　甲方：

　　乙方(施工方)：

　　甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：

　　1.就项目，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　2.工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　3.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

　　4.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。

　　5.未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

　　6.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正文)

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　________ 年 ___ 月 ___ 日

　　签订地点：_____________

工程质量保证金合约 篇7

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对工程签订质量保证。

　　第一条：工程质量承包范围内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。

　　第二条：质量保证条款明细

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保证如下：

　　1.保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限；

　　2.保证屋面具有防水能力、洗手间等具防渗漏性能；

　　3.保证整体楼层具有抗风防水抗震能力；

　　4.保证楼内水电畅通；

　　5.保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求；

　　6.保证房屋建筑格局适用于甲方要求；

　　质量保证自工程竣工验收合格之日起生效。

　　第三条：质量保修责任

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即达到事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4.除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素，乙方负责全部责任。

　　第四条：保修费用

　　因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。

　　保证人

　　_______年_______月_______日

工程质量保证金合约 篇8

　　系统工程质量保证书

　　为做好对工程的跟踪服务工作，对由?项目经理_________负责的?系统工程，做出如下保证：

　　1，?符合提供的设计图纸。

　　2，?符合国家弱电的相关规范。

　　3，?相关硬件设备均使用正规厂商生产的合格产品。

　　4，?所使用软件均是正版。

　　5，?保修期限内，属于保修范围的工程质量问题，均有本公司承担维护责任。

　　保修期限：

　　在正常使用条件下，建设单位的最低保修期限为：

　　硬件设备运行正常2年

　　设备联动运行正常2年

　　外包及装修挂件无松动变形期限为5年

　　其它按合同规定

　　其它保修期限由建设方和承建方约定。

　　本工程保修期自竣工之日起计算。

　　保修范围：

　　涉及到本系统的由承建方提供的.硬件设备和软件系统。

　　用于本系统的由承建方提供的管材线材。

　　由承建方提供装修外包工程竣工后，有关报修来电(或来访)，本公司将及时做出人员安排进行现场察看，做出书面答复，妥善进行处理。

　　保修承诺

　　质量保证期头三个月，我公司将排除足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，我公司维修负责人每天应与工程部及相关部门主动联系一此，在甲方维修备案本上签到。在质量保证期的第四个月，我公司撤回常驻维修人员，但遇有需维护或维修的事项时，我公司人员将在甲方通知后24消失内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量和效果。

　　培训计划

　　为甲方及使用有关人员提供的培训内容包括：

　　1、系统工作原理。

　　2、系统硬件，软件组成及功能特点。

　　3、整个系统运作的过程及维护。

　　4、接受疑难问题解答。

　　培训课程大纲。

　　1、系统概述，原理及构成设计。

　　2、系统设备功能，设置操作及故障排除介绍。

　　3、中心机房设备的常规操作

　　4、系统软件功能介绍、操作、超汛、打印功能操作。

　　5、实习操作。

　　培训资料

　　1、系统设备使用手册

　　2、工程相关图纸

　　3、_____手册

工程质量保证金合约 篇9

　　合法的工程质量保证书

　　发包人：?(甲方)?承包人：?(乙方)

　　甲乙双方根据相关法律法规，经协商一致，就位于?的甲方住房的.大理石装簧(外墙面及屋檐)事宜，签定工程质量保证书。

　　第一条?工程质量承包范围和内容

　　1、质量保证期限：经甲乙双方约定，大理石的质量保证期限为20年。

　　2、质量保修范围：包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方约定的其他项目。

　　第二条?质量保证条款明细：

　　1.?保证大理石墙面能达到合理使用年限;

　　2.?保证大理石墙面接缝平整，整体墙面纹理通顺;

　　3.?保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落;

　　4.?保证安装大理石墙面牢固、无倾歪，杜绝缺楞掉角和裂缝等现象。

　　5.?其他项目保证条约：

　　第三条?质量保修责任

　　2.发生紧急抢修的，乙方在接到甲方通知后，应当立即到达现场抢修。

　　3.除不可抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等情况，乙方负全部责任。(不可抗力：指因战争、_____、物体坠落或其他非甲乙方责任造成的灾害以及自然灾害。)

　　第四条?保修费用

　　因建筑安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。

　　第五条?其他

　　双方约定的其他工程质量其它注意事项：

　　本工程质量保证书，由甲乙双方在竣工前共同签署，自签订之日起即产生法律效力。

　　甲方(签字)：?乙方(签字)：

　　年?月?日?(附件：乙方身份证)

工程质量保证金合约 篇10

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，经协商一致，我们保证做到：

　　一、确保下列人员到位，并各自承担本项目施工中的相关安全责任。

　　1、施工队施工现场负责人：联系电话：

　　2、施工班组长：联系电话：

　　二、施工队的现场负责人对建设工程项目的质量施工负责，确保确保工程质量，并根据工程的特点组织制定质量施工措施，消除质量事故隐患。

　　三、施工现场质量由施工队负责。服从总承包单位对施工现场的质量管理。

　　五、对质量生产监督机构在不影响工程正常施工活动的质量监督检查，我们施工队要予以配合支持。

　　六、本工程项目施工过程中，我们将严格执行《建筑施工质量验收规范》，保证合格。

　　七、我们在进行内外墙抹灰施工过程中出现的工程质量事故，如是我们自己的原因造成的，全部由我们自己承担。

　　保证人：

　　_______年_______月_______日

工程质量保证金合约 篇11

　　发布时间：-05-18

　　工程质量保证合同

　　随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的`格式，你掌握了吗以下是小编精心整理的工程质量保证合同，希望能够帮助到大家。　　发包方：（甲方）　　承包方：（乙方）　　经甲乙双方协商确定：　　

　　第一项：承包方式：包工。　　

　　第二项：质量要求。　　

　　1、本工程质量目标为：所有分项工程合格率100％工程严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。　　

　　2、乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工，如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工，材料费和人工费由乙方承担，并处于罚款。因甲方原因造成工程返工，则由甲方承担。　　

　　3、施工中各道工序要严格进行报验，未经甲方人员检查，乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收，不得覆盖。　　

　　4、乙方应组织施工人员严格执行三检制，按规定对现场机械、物资、工程进行标识。　　

　　5、乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的，甲方有权委托

　　第三方进行修整，费用由乙方承担。　　

　　6、工程质保金为工程总价的10%，质保期为________年。　　

　　第三项：工程结算及付款方法。　　根据工程施工进度，每月按实际已完成的各单体分项工程结算，并扣除预付款项和工程罚款，结算单上报审批一周内支付工程款项的60%，剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%，10%的工程质保金待质保期(________年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。　　

　　第四项：未尽事宜，甲乙双方协商决定。说明：双方签字盖章即日起生效。　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：　　甲方代表人：

　　乙方代表人：________年____月____日

　　工程合同图文推荐

　　工程材料采购合同装修工程责任的合同建筑工程转包合同工程建设设计合同

工程质量保证金合约 篇12

　　委托方： (甲方)

　　证件类型及编号：

　　住址：

　　联系方式：

　　受托方： (乙方)

　　开户银行：

　　统一社会信用代码：

　　住址：

　　联系方式：

　　建设单位： (丙方)

　　证件类型及编号：

　　住址：

　　联系方式：

　　根据 号和 号文件精神，为加强 市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任时间的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任时间满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未尽事宜，按 文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年 月 日 年 月 日

　　签订地点： 签订地点：

　　丙方(签章)：

　　年 月 日

　　签订地点：

　　附件：

　　建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

　　根据 号和 号文件精神， 建设的 项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存 元“保证金”。

　　开户行： (盖章)

　　专户账号：

　　经办人： 　 (签字)

　　年 月 日

工程质量保证金合约 篇13

　　委托方：(甲方)

　　受托方：(乙方)

　　根据号和号文件精神，为加强市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任时间的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任时间满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。

　　乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未尽事宜，按文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　丙方(签章)：

　　______年____月____日______年____月____日

　　签订地点：

　　签订地点：

　　签订地点

　　______年____月____日

工程质量保证金合约 篇14

　　桐子林建设管理局：

　　桐子林水电站35kV雅桐变电站1#主变(编号06080)在原质保期内因损耗问题于20__________年6月22日对1#主变实施了拆除，并进行返厂大修。20__________年8月16日1#主变重新安装就位;20__________年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;20__________年8月21日1#主变带负荷运行，且运行情况良好。

　　根据桐子林建设管理局(桐子林[20__________]72号)《关于重新确定桐子林水电站35kV雅桐变电站1号主变质保期的函》，对1#主变质保期进行了重新确定，质保期从20__________年8月22日起至20__年8月21日截止。在改质保期内1#主变运行正常，所以根据相关约定，我公司现申请退还剩余质保金。

　　质保金总额：_________________元(大写： ______________ 整)已退质保金：_________________元(大写：_________________整)剩余质保金：_________________元(大写：_________________整)开户单位：四川省秭源建设工程有限公司

　　账号：_________________

　　开户银行：中国银行成都开发西区支行

　　申请人：_________________

　　20__________年_____月_____日

工程质量保证金合约相关文章：