北京市预拌混凝土买卖协议书

北京市预拌混凝土买卖协议书（通用14篇）

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇1

　　工程名称：________________________

　　买方：____________________

　　卖方：_____________________

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

　　第一条　工程概况

　　1.建设单位：______________________

　　2.施工单位：______________________

　　3.工程名称：______________________

　　4.工程地点：______________________

　　5.运距：__________________________

　　第二条　混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。

　　第三条　供货数量及质量的验收确认

　　1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。

　　2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;

　　双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

　　3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;

　　如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。

　　属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;

　　属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。

　　因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

　　第四条　价款结算及支付

　　1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。

　　2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。

　　依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。

　　依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量办理价款结算，计算施工图预算量执行__《北京市建设工程预算定额》。

　　在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。

　　甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第种方式结算。

　　3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。

　　4.价款支付期限：本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。

　　5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

　　第五条　双方义务、

　　1.甲方义务根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。

　　应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。

　　应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。

　　应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。

　　应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。

　　应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。

　　2.乙方义务供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。

　　乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。

　　应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。

　　接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。

　　浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。

　　第六条　违约责任

　　1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。

　　2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_______向乙方支付违约金;

　　给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同向甲方支付违约金;

　　给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　4.__________________________

　　第七条　争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向__________________申请调解解决;

　　协商或调解解决不成的，应按照下列第_______种方式解决：向_______人民法院提起诉讼;

　　向________仲裁委员会申请仲裁。

　　第八条　其他约定事项

　　1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方

　　2._______________________

　　第九条　未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。

　　补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

　　买方：________卖方：_________

　　住所：________________住所：_________________

　　法定代表人：__________法定代表人：___________

　　电话：________________电话：_________________

　　委托代理人：__________委托代理人：___________

　　电话：________________电话：_________________

　　现场联系人：__________现场联系人：___________

　　电话：________________电话：_________________

　　传真：________________传真：_________________

　　签订时间：____________签订地点：_____________

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇2

　　卖 方：(以下简称甲方)

　　买 方：(以下简称甲方)

　　依照《中华人民共和国合同法》 《预拌混凝土》 (GB/T14902-20xx)及有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就购商品混凝土事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程名称

　　工程地点

　　二、乙方委托甲方供应商品混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数

　　甲方所供应的混凝土，其质量应符合国家标准GB14902-20xx《预拌混凝土》、《砼强度检验评定标准》GB/T50107-20xx及其所引用的相关技术标准。

　　四、 供货量验收方式：

　　1、 预拌混凝土的供货量，乙方应指定其合法代表人签收甲方的混凝土随车发货单，该 发货单作为实际供应混凝土数量的结算依据。

　　2、 乙方可对甲方提供的混凝土量进行随机抽验， 数量合理误差在2%以内，抽验费用 由乙方承担。大于合理误差，则按本车抽验数量为基数计算本次供砼总量，且抽验 费用由甲方承担。

　　五、 结算和付款方式：

　　1、结算方式：甲方根据乙方签收后的发货单编制结算单，并提供给乙方，由乙方核对 后在结算单上盖章或签字确认数量 。

　　2、付款方式：现金或转账支付。

　　六、 乙方的基本权利和义务：

　　1、乙方应提前二~三天，以提交供货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数 量、坍落度、浇筑部位，浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知甲方。乙方如遇 不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时变动的，应提前一天通知甲方。

　　2、乙方应在施工现场为混凝土车辆的运输提供必备的条件，确保施工道路安全畅通， 提供必要的用水、照明和停车场地等设施，并安排专人在现场负责调度指挥，确保施工现场运输车辆、施工机械和人员的安全。

　　3、混凝土搅拌车到达工地后，乙方应在40分钟内办完查验交接手续，由于超时卸料造成的质量缺陷其相应的损失由乙方承担。混凝土浇筑临近结束时，乙方应估算最后车次实际用量并提前一小时告知甲方调度进行数量调控。

　　4、乙方在工地现场砼试块制作和养护必须规范符合GB/T14902-20xx要求。

　　5、若甲方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或合同约定，乙方有权拒收。乙方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料，如由此产生的质量问题，由乙方承担全部责任。

　　6、 乙方在浇筑混凝土前，模板支撑必须符合安全施工规范要求，如因模板支撑等原因发生事故，一起责任由乙方承担。

　　7、乙方在工程全部完成竣工验收合格，并通过审计部门对工程决算审计完毕，拿到工程款后必须将所有混凝土款付清。

　　8、乙方施工操作必须按泵送混凝土施工规范进行。对于泵送混凝土的混凝土楼板、梁， 需在振捣和收面后，采用甲方提供的塑料膜及时覆盖保湿，防止混凝土发生塑性收缩裂缝。

　　七、 甲方的基本权利和义务：

　　1、甲方应建立健全的质量保证体系，严格按国家标准规范生产，根据合同和乙方通知 要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务

　　2、甲方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配 比并采用同一品种规格的原材料。甲方在每次混凝土供货必须按不同混凝土品种等级向乙方提供商品混凝土出厂质量保证书等有关资料。

　　3、甲方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从乙方负责人员的调度指挥，提供优质服务。

　　4、甲方应积极配合乙方对混凝土质量和供应量的抽验，出现争议时，甲方应及时委派 相关人员进行协商处理。

　　5、根据甲乙双方友好协商，甲方自愿为乙方首先垫付商品混凝土款150万元整。

　　八、 违约责任及质量保证事项：

　　1、 由于施工在施工技术、养护等因素造成的工程质量问题，由乙方承担责任。由于甲方混凝土质量不合格，经质量部门鉴定确认后，由甲方承担责任。

　　2、 在正常施工过程中，甲方不得另找违反合同规定的理由拒绝向乙方供应混凝土，乙方有权拒付已购混凝土款，并有权选择另外厂方供货，甲方不得有任何异议。

　　九、 解决争议方式：

　　本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，向当地人民法院起诉。

　　十、 其他事项：

　　1、 本合同所签订的单价为一口价，不再随市场价格波动而调整。

　　2、 本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。

　　3、 本合同如有未尽事宜，双方应积极协商订立书面补充合同。

　　4、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效，合同有效期

　　甲方：乙方：日期：

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇3

　　需方：________________

　　工程名称：____________

　　供方：____________公司

　　为明确双方的权利义务，经双方充分协商，特订立本合同

　　第一条

　　预拌混凝土品种、规格、数量及价格

　　说明：

　　1、 上表内数量系总价估算，结算数量以现场签证送货单数量为准。单价未包括其他添加剂及特殊技术要求等费用。

　　2、 泵送润滑用砂每立方米单位按同等级混凝土价计算

　　3、 非泵送混凝土坍落度以6cm±1为标准，泵送混凝土坍落度以12cm± 3为标准，每增加2cm，价格增加5元/m

　　4、 对价格约定不明的，应及时补签协议，否则安杭州市预拌混凝土信息价结算。

　　5、 细石砼加15元/方 普通膨涨剂加1个百分点 增加1元/方c15泵送加10元/方

　　第二条 合同履行方式

　　1、 需方应在浇筑前天向供方提供书面供货计划，写明供货时间、地点、数量、技术要求、浇筑部位及浇筑方式等。混凝土浇筑临近结束时，需方应估算混凝土用量，并提前1小时通知供方。因估算不准造成的超量供应损失由需方承担(其中如发生连续2车运输不足立方米的则从第二车开始计算，每车增加运费100元并在送货单上注明)

　　2、 需方负责做好混凝土浇捣前的一切准备工作，包括施工道路坚实畅通，用水、用电、照明齐全等，并配合做好泵管及泵管加的搭拆等相关事项

　　3、 供方应按需方的供货计划组织生产，按要求送货到现场，供方人员车辆用设备到施工现场后，听从需方的指挥。由于需方的原因在非正常情况下操作，供方人员及设备的安全由需方负责

　　4、 需方应指定现场收货人员负责收货，并在供方混凝土送货单上签收

　　5、 要必要时，经需方同意供方可以委托第三方代为供货，但合同权利义务仍由原供方承担

　　6、 需方按按合同付清货款后，供方应及时提供已供商品混凝土的合格证书

　　7、 需方应在浇筑前提前天通知供方，供方硧定浇筑时间后，没有特殊情况下同，浇筑时间误差不得超过3小时，浇筑混凝土时，在约定时间内平均每小时送货车数达3车以上，如有特殊情况，双方协商处理

　　第三条 质量标准、交货地点及验上方法

　　1、 供方提供的商品混凝土质量应符合《预拌混凝土》(GB/T14902-20xx)及《混凝土强度检验评定标准》　(GBJ107-87)的要求

　　2、 商品混凝土送货到现场后，需方应对坍落度当场进行检测，并按规定留置试件和养护

　　3、 如需方对产品质量有异议应书面提出。对坍落度的异议应在交货时提出，强度经标养试块28天强度为准，对混凝土强度的异议应在交货后35日内提出。如需方未按规定期限提出书面异议，则视为所交预拌混凝土产品质量符合合同规定

　　4、 供方在接到需方书面异议后应及时与需方共同硧认质量问题并提出处理方案。当供需双方不能达成共识时，则请双方共同认可的质监部门进行分析、鉴定。

　　第四条 结算方式及付款方式

　　1、 预拌混凝土供货量的结算依据为混凝土送货单的签收数量或者结算单。供方根据送货数量制作结算单，需方应在收到供方结算单之日起的7日内核对硧认并签字盖章，如有异议应另行说明。如需方未在上述期限内签署结算单，则视为认可。需方应以此作为付款的依据，按下列方式付款：

　　每月月底对账，付款按供货至±0.000，即付至已供砼款的50%，±0.000后按月结70%支付，即月底对账，次月20日前支付上月已供砼款的70%以此类推，主体结顶即付到已供砼总款的80%，主体结顶六个月即付到总款的90%，佘款10%在主体结顶后十贰个月内一次性付清。

　　第五条

　　1、 经过质量部门鉴定后，供方硧认由于预拌混凝土质量不合格导致返工，供方应赔偿需方直接经济损失

　　2、 预拌混凝土送至施工现场，因需方原因导致无法使用的，其相应的经济损失由需方承担

　　3、 由于非供方原因造成工程停工一个月以上的，则从第二个月算起，35天内需方应向供方付清已供预拌混凝土的全部货款。

　　4、 若需方逾期交付货款，每逾期一天，按逾期部分金额的0.5%支付逾期利息

　　5、 需方未按合同规定付款或不予办理结算签证的，供方有权停供混凝土或中止合同，由此产生的后果由需方承担，经双方协商硧认，均可解除合同。

　　6、 合同解除后，双方应即时结清货款和违约金。

　　第六条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时以书面方式向对方通报不能履行或不能完成履行合同的理由，双方协商解决，减少损失。

　　第七条 争议解决办法

　　本合同有未尽事宜或发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成，可向萧山人民法院起诉。

　　第八条 其他约定事项

　　1、 需方有要权抽查供方数量，实际数量不超过国家超标准±2%，每次抽查3-5车，按抽查车数的平均数为当天该批次的数值。凭电脑小票过磅单为结算依据。

　　第九条 本合同一式四份，双方各两份，经双方签字盖章生效。如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同有效期自签订之日起到银货两迄时止。

　　需方 供方

　　单位名称(盖章) 单位名称(盖章)：____________杭州金鼎实业有限公司

　　单位地址：____________ 单位地址：____________

　　单位邮编：____________ 单位邮编：____________

　　法人签字：____________ 法人签字：____________

　　委托代理：____________ 委托代理：____________

　　联系电话：____________ 联系电话：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：____________

　　帐 号：____________ 帐 号：____________

　　签约日期：____________ 签约日期：____________

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇4

　　买受人： 合同编号：

　　出卖人：签定地点：

　　为保证预拌商品混凝土质量和买受人施工工期，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民建筑法》、《建设工程质量管理条例》及GB/T14902-20_《预拌混凝土》标准的规定及有关法律、法规，结合工程具体情况，经双方协商同意，买受人工程中的预拌商品混凝土由出卖人供应。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：

　　2.结构类型：

　　3.工程地点：

　　第二条：商品混凝土约需总量 m3,最终结算量以买受人授权代表签发的的发货单结算联方量为准。

　　第三条：数量、单价、金额及计量方式

　　1.本工程商品混凝土计量方法：买受人在出卖人随车发货单上签字，发货单上标明的混凝土方量作为结算价款依据。买受人可随时派人到出卖人厂内抽检数量，标准误差范围在±2%以内。

　　2.合同价格及要求见下表：

　　说明：单价中只含减水剂费用，如设计要求有其他外加剂，费用另计。

　　第四条：结算方式

　　1.出卖人以供给买受人每3的商品混凝土为一个结算价款的时间，或以单批次供应完为一个结算时间。当一个批次的供货量小于m3时，以每月的25日为一个价款的结算时间。

　　2.双方以签字后的发货单作为结算依据。

　　3.买受人在收到结算单二个工作日内做出书面确认，逾期视为认可出卖人结算单上的价款和数量，买受人在十日内付款与出卖人。

　　第五条：付款方式

　　1.买受人在每批商品混凝土供应前向出卖人预付价款的%作为定金。

　　2.按双方约定的结算方量付款。

　　3.按照双方约定不能及时付款，逾期一天，买受人支付给出卖人3‰的滞纳金。

　　4.因原材料价格上涨或下浮，商品混凝土价格随之浮动，根据出卖人的价格调整通知单并经双方签字确认认可后作为价格调整依据和结算依据。

　　5.不论采用以上任何一种付款方法，买受人应将混凝土货款汇(转)入出卖人指定账户，否则出现问题由买受人承担。

　　第六条：质量与检验

　　1.预拌商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验，检验的项目按国标及相关规范要求执行。

　　2.由出卖人负责按国家预拌混凝土标准的规定对所供混凝土进行出厂检验。

　　3.出卖人供应的预拌混凝土质量及各相关指标应符合国家规范要求及本合同相关规定。

　　4.交货检验，在监理见证下，双方共同到场，由买受人指定持有上岗证的技术人员负责现场坍落度测试、试块留臵等相关工作，并认真填写交接货检验记录，并有三方签字。由买受人负责送有资质的工程检测机构进行检测并承担相关费用，检测结果作为混凝土强度等级评定的依据。

　　5.买受人对浇筑部位的混凝土发现有质量异常时，应自发现十二小时内书面通知乙方进行核实。若双方存有争议，应由买受人组织工程监理、政府质量监管部门共同确认质量异常原因。

　　第七条：买受人责任

　　1.在工程施工前办理施工许可证和使用商品混凝土登记表，严格按照GB/T14902-20_《预拌混凝土》及GB50204-20_《混凝土结构施工质量验收规范》等有关规定进行浇筑施工和养护。

　　2.混凝土运到现场后，买受人应按照GB/T50081-20_《普通混凝土力学性能试验方法标准》要求将原始混凝土见证取样制作试块并按标准进行养护，按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》规定送相关机构进行检验。买受人未经出卖人技术负责人书面同意，擅自在混凝土内掺入外加剂、掺合料或水，由此引发的质量问题由买受人承担全部责任。

　　3.出卖人将商品混凝土供至买受人现场后20分钟内，买受人查验出卖人的有关资料后应按GB/T50082-20_《普通混凝土拌合物性能实验方法标准》对混凝土的坍落度等进行检验，检测合格后及时组织浇筑。若因买受人原因使混凝土到达现场后60分钟内未能浇筑完毕，每超过半小时加收车辆等待费50元;若继续延时超过壹个小时，买受人除支付车辆等待费外，因浇筑不及时或养护不当等导致混凝土的质量发生变化，买受人负全部责任。

　　4.买受人所需混凝土的方量、强度等级、浇筑部位等相关事宜应在混凝土浇筑前48小时电话通知或把混凝土计划单交至出卖人代表，浇筑时间准确至小时。如临时停工或变更计划单内容，买受人应在计划供应的3小时前通知出卖人，否则由此造成的损失由买受人负责。单批混凝土在供应结束时，如出现实际使用量小于电话通知或计划单单上的方量时，均按通知方量作为结算方量。

　　5.买受人未按合同约定支付混凝土款项时，每日按应支付款项的3‰支付违约金，同时出卖人有权拒绝履行相应义务，由此造成的工期延误等损失由买受人负责。

　　6.买受人应为出卖人混凝土运输、输送等设备提供必要条件和国家规范要求的施工安全保证措施，做到施工现场道路平整、畅通，机械设备操作现场无安全隐患，有电力、照明、水源等设施，并保证不受第三方因素的干扰，否则由此造成车辆堵塞、损坏、人身伤害等问题，产生的费用由买受人负责。

　　7.如需占用人行横道、便道及夜间施工时，买受人负责办理相关手续，否则买受人有权拒绝施工，由此产生车辆损失及混凝土质量责任均由买受人负责并赔偿买受人相应费用。

　　8.买受人应派专人对混凝土施工车辆进出调度指挥。

　　9.买受人应保证施工时间准确，工地卸料及时(在混凝土搅拌车到达工地1.5小时内卸完)，若因超时混凝土发生质量问题，买受人自负。

　　第八条：出卖人责任

　　1.出卖人应严格按照GB/T14902-20_《预拌混凝土》标准及配合比要求组织生产，逐车计量和检验，以保证混凝土的数量和质量。

　　2.出卖人接到买受人混凝土供应电话通知或混凝土计划单后，应立即做好生产准备，安排调度或车队长到工地查看现场情况，与买受人工地代表核准供应时间及相关配合事宜。

　　3.如因出卖人设备、水、电等原因，不能按买受人计划要求时间供应混凝土，出卖人应在供应时间3小时前通知买受人，如未通知并且不能按时供应，由此造成的随时由出卖人承担。

　　4.混凝土供应前，出卖人派调度或车队长到现场与买受人工地代表接洽，根据工地实际情况商定供应中应注意的配合问题。

　　5.根据买受人施工计划的要求，按时昼夜供应，保证施工进度和工程的连续浇筑需要，因供应不及时导致连续浇筑中断，造成混凝土质量事故，损失由出卖人承担。如需夜间施工，买受人负责办理相关许可手续，否则由此造成供应不及时出卖人不承担责任。

　　6.出卖人负责向买受人提供有关预拌混凝土的资质、合格证、开盘鉴定等资料 。

　　第九条：违约责任

　　1.非因不可抗拒力单方停止履行本合同及工程中途停建、缓建或因所提供的技术要求及混凝土质量指标等造成供应质量问题，调查责任，由责任方承担。

　　2.因买受人施工条件不具备，进出施工现场道路不通畅，工地卸料不及时或因突发性事件而造成所供混凝土无法使用、车辆损坏等损失，由买受人按照损失额的二倍予以赔偿。

　　3.未按合同规定付款，出卖人向买受人提出停止供应书面通知，买受人接通知后两天内仍未付款，出卖人有权解除合同，停止供应，买受人应承担出卖人的全部损失。

　　第十条：合同争议解决的方式

　　1.本合同在履行过程中，如发生争议，由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时，商品混凝土生产、使用过程的质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定，商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施。

　　2.本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成，按以下方式解决：

　　(1) 由出卖人所在工商行政管理部门调解。

　　(2) 依法向出卖人所在人民法院提起诉讼。

　　第十一条：其他约定事宜

　　1.买受人授权 同志作为代表，在出卖人混凝土发货单上签字。出卖人授权 同志作为代表全权处理有关事宜。

　　2.单批泵送方量小于100 m3，泵送费用按台班费2200元/次计取。在单批供应混凝土过程中，搅拌运输车超过两次的小方量(小于6m3)运送，按车满载辆每方40元收取车载费(即小于6 m3按240.00元加收运费)。 。

　　第九条：本合同一式四份，双方各持两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇5

　　合同编号：_____________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________ 联系电话：_______________

　　依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、建设单位： 。

　　2、施工单位： 。

　　3、工程名称： 。

　　4、工程地点： 。

　　5、运距： 。

　　第二条 混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。

　　第三条 供货数量及质量的验收确认

　　1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。

　　2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

　　3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　5、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

　　第四条 价款结算及支付

　　1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。

　　2、甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第 种方式办理价款结算确认手续。

　　(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。

　　(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行20__《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。

　　3、对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。

　　4、价款支付期限： 。

　　本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。

　　5、甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

　　第五条 双方义务

　　1、甲方义务

　　(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。

　　(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。

　　(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。

　　(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。

　　(5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。

　　(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。

　　2、乙方义务

　　(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。

　　(2)乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。

　　(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。

　　(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。

　　(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。

　　第六条 违约责任

　　1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。

　　2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按 向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　3、乙方未按合同约定履行义务的，应按 向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　4、 。

　　第七条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向 申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第 种方式解决：

　　(1)向 人民法院提起诉讼;

　　(2)向 仲裁委员会申请仲裁。

　　第八条其他约定事项

　　1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。

　　2、 。

　　第九条 未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等法律效力。

　　买方(签章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　电话：

　　委托代理人：

　　电话：

　　现场联系人：

　　电话：

　　传真：

　　卖方(签章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　电话：

　　委托代理人：

　　电话：

　　现场联系人：

　　电话：

　　传真：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　附件一：预拌混凝土买卖合同

　　合同编号：

　　附件编号：

　　工程名称： 。

　　工程地点： 。

　　建设单位： 。

　　施工单位： 。

　　浇筑部位

　　项目

　　混凝土强度等级

　　计划数量(立方米)

　　浇筑方式

　　供货时间

　　技术

　　质量要求混凝土坍落度

　　水泥品种

　　外加剂品种

　　结算单价

　　(元/m3)混凝土单价

　　(含运费 )

　　汽车泵泵费

　　地泵泵费

　　外加剂费

　　冬施期冬施费

　　合计

　　签署时间： 年 月 日

　　甲方(盖章)：

　　委托代理人(签字)：

　　乙方(盖章)：

　　委托代理人(签字)：

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇6

　　原告：_________________乐清__________有限公司，住所地：_________________浙江省乐清市北__________镇__________村，联系电话：_________________(代理人)。

　　法定代表人：_________________，总经理

　　被告：_________________杭州__________有限公司，住所地：_________________浙江省杭州市临安市__________镇__________街__________号，联系电话：_____________。

　　法定代表人：_________________，董事长

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告立即支付原告货款49109.3元并赔偿利息损失(按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日)。

　　2、判令被告承担本案诉讼费。

　　事实与理由：_________________

　　原告与被告素有业务往来，原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品。20__年4月25日，原被告双方对账确认：_________________被告应付原告货款99109.3元。后被告向原告支付货款5万元，但余款49109.3元经原告多次催促被告支付货款，但是被告均以各种理由推托，拒绝付款。原告无奈，只得诉至法院。

　　综上所述，被告拖欠原告货款49109.3元，已构成违约。为维护原告的合法权益，特根据《民法典》等相关法律、法规规定提出诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。

　　此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________乐清__________有限公司

　　_____________年__________月__________日

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇7

　　卖 方：(以下简称甲方)

　　买 方：(以下简称甲方)

　　依照《中华人民共和国合同法》 《预拌混凝土》 (GB/T14902-20xx)及有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就购商品混凝土事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程名称

　　工程地点

　　二、乙方委托甲方供应商品混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数

　　甲方所供应的混凝土，其质量应符合国家标准GB14902-20xx《预拌混凝土》、《砼强度检验评定标准》GB/T50107-20xx及其所引用的相关技术标准。

　　四、 供货量验收方式：

　　1、 预拌混凝土的供货量，乙方应指定其合法代表人签收甲方的混凝土随车发货单，该 发货单作为实际供应混凝土数量的结算依据。

　　2、 乙方可对甲方提供的混凝土量进行随机抽验， 数量合理误差在2%以内，抽验费用 由乙方承担。大于合理误差，则按本车抽验数量为基数计算本次供砼总量，且抽验 费用由甲方承担。

　　五、 结算和付款方式：

　　1、结算方式：甲方根据乙方签收后的发货单编制结算单，并提供给乙方，由乙方核对 后在结算单上盖章或签字确认数量 。

　　2、付款方式：现金或转账支付。

　　六、 乙方的基本权利和义务：

　　1、乙方应提前二~三天，以提交供货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数 量、坍落度、浇筑部位，浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知甲方。乙方如遇 不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时变动的，应提前一天通知甲方。

　　2、乙方应在施工现场为混凝土车辆的运输提供必备的条件，确保施工道路安全畅通， 提供必要的用水、照明和停车场地等设施，并安排专人在现场负责调度指挥，确保施工现场运输车辆、施工机械和人员的安全。

　　3、混凝土搅拌车到达工地后，乙方应在40分钟内办完查验交接手续，由于超时卸料造成的质量缺陷其相应的损失由乙方承担。混凝土浇筑临近结束时，乙方应估算最后车次实际用量并提前一小时告知甲方调度进行数量调控。

　　4、乙方在工地现场砼试块制作和养护必须规范符合GB/T14902-20xx要求。

　　5、若甲方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或合同约定，乙方有权拒收。乙方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料，如由此产生的质量问题，由乙方承担全部责任。

　　6、 乙方在浇筑混凝土前，模板支撑必须符合安全施工规范要求，如因模板支撑等原因发生事故，一起责任由乙方承担。

　　7、乙方在工程全部完成竣工验收合格，并通过审计部门对工程决算审计完毕，拿到工程款后必须将所有混凝土款付清。

　　8、乙方施工操作必须按泵送混凝土施工规范进行。对于泵送混凝土的混凝土楼板、梁， 需在振捣和收面后，采用甲方提供的塑料膜及时覆盖保湿，防止混凝土发生塑性收缩裂缝。

　　七、 甲方的基本权利和义务：

　　1、甲方应建立健全的质量保证体系，严格按国家标准规范生产，根据合同和乙方通知 要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务

　　2、甲方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配 比并采用同一品种规格的原材料。甲方在每次混凝土供货必须按不同混凝土品种等级向乙方提供商品混凝土出厂质量保证书等有关资料。

　　3、甲方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从乙方负责人员的调度指挥，提供优质服务。

　　4、甲方应积极配合乙方对混凝土质量和供应量的抽验，出现争议时，甲方应及时委派 相关人员进行协商处理。

　　5、根据甲乙双方友好协商，甲方自愿为乙方首先垫付商品混凝土款150万元整。

　　八、 违约责任及质量保证事项：

　　1、 由于施工在施工技术、养护等因素造成的工程质量问题，由乙方承担责任。由于甲方混凝土质量不合格，经质量部门鉴定确认后，由甲方承担责任。

　　2、 在正常施工过程中，甲方不得另找违反合同规定的理由拒绝向乙方供应混凝土，乙方有权拒付已购混凝土款，并有权选择另外厂方供货，甲方不得有任何异议。

　　九、 解决争议方式：

　　本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，向当地人民法院起诉。

　　十、 其他事项：

　　1、 本合同所签订的单价为一口价，不再随市场价格波动而调整。

　　2、 本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。

　　3、 本合同如有未尽事宜，双方应积极协商订立书面补充合同。

　　4、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效，

　　甲方：乙方：日期：

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇8

　　买方：

　　卖方：

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

　　第一条工程概况1、建设单位：。2、施工单位：。3、工程名称：。4、工程地点：。5、运距：。

　　第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。

　　第三条供货数量及质量的验收确认1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。5、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

　　第四条价款结算及支付1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。2、甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第种方式办理价款结算确认手续。依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量办理价款结算，计算施工图预算量执行20__《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第种方式结算。3、对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。4、价款支付期限：。本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。5、甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。第五条双方义务1、甲方义务根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。2、乙方义务供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。

　　第六条违约责任1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。3、乙方未按合同约定履行义务的，应按向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。4、。

　　第七条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第种方式解决：向人民法院提起诉讼;向仲裁委员会申请仲裁。

　　第八条其他约定事项1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。2、。

　　第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

　　买方：卖方：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　现场联系人：现场联系人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　签订时间：签订地点：

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇9

　　北京市预拌混凝土买卖合同(bf--20__--0114)

　　北京市预拌混凝土买卖合同(bf--20__--0114)

　　合同编号：_____________

　　工程名称：________________________

　　买方（甲方）：____________________

　　卖方（乙方）：_____________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

　　第一条　工程概况

　　1.建设单位：______________________

　　2.施工单位：______________________

　　3.工程名称：______________________

　　4.工程地点：______________________

　　5.运距：__________________________

　　第二条　混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。

　　第三条　供货数量及质量的验收确认

　　1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。

　　2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实；双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

　　3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间        过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

　　第四条　价款结算及支付

　　1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。

　　2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。

　　（1）依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。

　　（2）依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量（含损耗）办理价款结算，计算施工图预算量执行20__《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第（1）种方式结算。

　　3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。

　　4.价款支付期限：

　　本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。

　　5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

　　第五条　双方义务

　　1.甲方义务

　　（1）根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。

　　（2）应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇10

　　需方：浙江华成建设集团有限公司 工程名称：萧储(20xx)36号地块华成河庒第二标段

　　供方：杭州金鼎实业有限公司为明确双方的权利义务，经双方充分协商，特订立本合同

　　第一条

　　预拌混凝土品种、规格、数量及价格

　　说明:

　　1、 上表内数量系总价估算，结算数量以现场签证送货单数量为准。单价未包括其他添加剂及特殊技术要求等费用。

　　2、 泵送润滑用砂每立方米单位按同等级混凝土价计算

　　3、 非泵送混凝土坍落度以6cm±1为标准，泵送混凝土坍落度以12cm± 3为标准，每增加2cm，价格增加5元/m

　　4、 对价格约定不明的，应及时补签协议，否则安杭州市预拌混凝土信息价结算。

　　5、 细石砼加15元/方 普通膨涨剂加1个百分点 增加1元/方c15泵送加10元/方

　　第二条 合同履行方式

　　1、 需方应在浇筑前天向供方提供书面供货计划，写明供货时间、地点、数量、技术要求、浇筑部位及浇筑方式等。混凝土浇筑临近结束时，需方应估算混凝土用量，并提前1小时通知供方。因估算不准造成的超量供应损失由需方承担(其中如发生连续2车运输不足立方米的则从第二车开始计算，每车增加运费100元并在送货单上注明)

　　2、 需方负责做好混凝土浇捣前的一切准备工作，包括施工道路坚实畅通，用水、用电、照明齐全等，并配合做好泵管及泵管加的搭拆等相关事项

　　3、 供方应按需方的供货计划组织生产，按要求送货到现场，供方人员车辆用设备到施工现场后，听从需方的指挥。由于需方的原因在非正常情况下操作，供方人员及设备的安全由需方负责

　　4、 需方应指定现场收货人员负责收货，并在供方混凝土送货单上签收

　　5、 要必要时，经需方同意供方可以委托第三方代为供货，但合同权利义务仍由原供方承担

　　6、 需方按按合同付清货款后，供方应及时提供已供商品混凝土的合格证书

　　7、 需方应在浇筑前提前天通知供方，供方硧定浇筑时间后，没有特殊情况下同，浇筑时间误差不得超过3小时，浇筑混凝土时，在约定时间内平均每小时送货车数达3车以上，如有特殊情况，双方协商处理

　　第三条 质量标准、交货地点及验上方法

　　1、 供方提供的商品混凝土质量应符合《预拌混凝土》(GB/T14902-20xx)及《混凝土强度检验评定标准》　(GBJ107-87)的要求

　　2、 商品混凝土送货到现场后，需方应对坍落度当场进行检测，并按规定留置试件和养护

　　3、 如需方对产品质量有异议应书面提出。对坍落度的异议应在交货时提出，强度经标养试块28天强度为准，对混凝土强度的异议应在交货后35日内提出。如需方未按规定期限提出书面异议，则视为所交预拌混凝土产品质量符合合同规定

　　4、 供方在接到需方书面异议后应及时与需方共同硧认质量问题并提出处理方案。当供需双方不能达成共识时，则请双方共同认可的质监部门进行分析、鉴定 3

　　第四条 结算方式及付款方式

　　1、 预拌混凝土供货量的结算依据为混凝土送货单的签收数量或者结算单。供方根据送货数量制作结算单，需方应在收到供方结算单之日起的7日内核对硧认并签字盖章，如有异议应另行说明。如需方未在上述期限内签署结算单，则视为认可。需方应以此作为付款的依据，按下列方式付款：

　　每月月底对账，付款按供货至±0.000，即付至已供砼款的50%，±0.000后按月结70%支付，即月底对账，次月20日前支付上月已供砼款的70%以此类推，主体结顶即付到已供砼总款的80%，主体结顶六个月即付到总款的90%，佘款10%在主体结顶后十贰个月内一次性付清。

　　第五条

　　1、 经过质量部门鉴定后，供方硧认由于预拌混凝土质量不合格导致返工，供方应赔偿需方直接经济损失

　　2、 预拌混凝土送至施工现场，因需方原因导致无法使用的，其相应的经济损失由需方承担

　　3、 由于非供方原因造成工程停工一个月以上的，则从第二个月算起，35天内需方应向供方付清已供预拌混凝土的全部货款。

　　4、 若需方逾期交付货款，每逾期一天，按逾期部分金额的0.5%支付逾期利息

　　5、 需方未按合同规定付款或不予办理结算签证的，供方有权停供混凝土或中止合同，由此产生的后果由需方承担，经双方协商硧认，均可解除合同。

　　6、 合同解除后，双方应即时结清货款和违约金。

　　第六条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时以书面方式向对方通报不能履行或不能完成履行合同的理由，双方协商解决，减少损失。

　　第七条 争议解决办法

　　本合同有未尽事宜或发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成，可向萧山人民法院起诉。

　　第八条 其他约定事项

　　1、 需方有要权抽查供方数量，实际数量不超过国家超标准±2%，每次抽查3-5车，按抽查车数的平均数为当天该批次的数值。凭电脑小票过磅单为结算依据。

　　第九条 本合同一式四份，双方各两份，经双方签字盖章生效。如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同有效期自签订之日起到银货两迄时止。

　　需方 供方

　　单位名称(盖章) 单位名称(盖章)：杭州金鼎实业有限公司

　　单位地址： 单位地址：

　　单位邮编： 单位邮编：

　　法人签字： 法人签字：

　　委托代理： 委托代理：

　　联系电话： 联系电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　签约日期： 签约日期：

北京市预拌混凝土买卖协议书 篇11

　　订货单位：_________

　　供货单位：_________

　　根据《中华人民共和国民法典》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。内容如下：

　　一、工程概况

　　建设单位：_________

　　施工单位：_________

　　工程名称：_________

　　工程地址：_________

　　结构形式：_________

　　总层数：_________

　　总高度：_________

　　运距：_________

　　二、合同总数量及总金额

　　总数量：_________3

　　总金额：人民币_________，￥_________

　　商品砼明细如下：金额单位

　　商品砼标号

　　合计

　　数量

　　商品砼单价

　　含泵费单价

　　不含泵费单价

　　金额合计

　　特殊商品砼外

　　加剂计算方法

　　非泵送部分其他计算方法

　　混凝土结算量计算方法

　　其他

　　如遇国家经济政策有重大调整，价格另议。

　　备注

　　三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件

　　1.乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必须符合国家规定的标准，经确

北京市预拌混凝土买卖协议书相关文章：