建设瓦工承包合同书

建设瓦工承包合同书（通用3篇）

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　现甲方把 和 住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。

　　一、承包范围：自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。

　　二、质量标准：执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。

　　本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。

　　建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。

　　乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承担。

　　细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员故意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方奖励10元，如果砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。

　　平整度误差超过±1每米罚款 元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款 元。

　　干砖上墙每块罚款 元。

　　砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款 元。

　　现浇构件如

　　三、承包价格及计算方式：

　　(1)-2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/㎡计算。

　　(2)-5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/㎡计算。

　　四、进度要求：该工程开工日期为年月日，-2、-5号楼主体同时施工，每层按七天计算。

　　完工日期：年月日必须完成住宅阁楼的屋面砼。

　　假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的3%——5%。

　　如发现乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的30%——50%，乙方损失自负。

　　甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。

　　乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。

　　五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。

　　，余额在工程竣工验收后二个月内付清。

　　每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付款。

　　每一次付款都要将罚款扣除。

　　罚款单需有甲方两人以上签字有效。

　　六、工程进度的管理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，如果对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。

　　反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。

　　乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、安全资料的提供和整理。

　　对工人进行安全教育、培训，为工人提供必要的安全用具。

　　严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任。

　　严禁拆除、毁坏安全设施。

　　严禁无防护和警戒进行拆除施工。

　　严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。

　　禁止打架斗殴、酗酒闹事。

　　加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。

　　进入施工现场

　　七、安全施工与工伤事故：乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底，遵守工地规章制度。

　　自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。

　　不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。

　　乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同所有条款只针对乙方承包人。

　　在本工程中出现的工伤安全事故，3000元以下(县级医院发票)乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同协商解决。

　　乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。

　　八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理干净、整洁，堆料场地应整理至方便进料。

　　废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。

　　如使用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。

　　施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整洁、卫生。

　　否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方承担，在拨付工程款时扣除。

　　九、机具管理：乙方所使用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视情况轻重，甲方有权处以罚款。

　　分配到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。

　　如机具出现故障及时通知甲方修理，发现带故障运行者，甲方有权罚款。

　　十、其它：

　　1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的态度，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。

　　2、如甲方使用乙方人工，按元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必须要做，不能借故推托。

　　3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_______

　　___________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　发包方为甲方：

　　承包方为乙方：

　　为搞好我村农田水利基础设施的建设，经村支两委，党员，组长及村民代表商讨决定，把风车坝渠道还没有修的1300米实行包工包料，公开招标。乙方以每米120元中标，现双方特制定如下条款：

　　1、乙方必须服从甲方对工程质量的监督要求。

　　2、乙方负责风车坝渠道与鸟子冲汇合处到芙蓉井田边水泥路处，1300米清淤。

　　3、乙方负责清除渠道两边所有杂草和底板污泥，以实底为准。

　　4、乙方负责渠道底板平水测量，要挖高、低填为准。

　　5、两边挡水墙用混泥土满浆灌满，两边都要达到高50公分，宽15公分，底板要达到7公分厚，75公分宽由乙方负责。

　　6、渠道标准为高50公分X宽75公分，三面压光由乙方负责。

　　7、水渠下方人行道，由乙方负责填平，利于看水通行。

　　8、工程完工付款了30%，20xx年3月1日工程款全部付清。

　　9、以上条款望双方共同遵守。

　　10、本合同共一页，一式三份，甲、乙双方各存一份，上交一份。

　　甲方签字盖章：

　　乙方签字：

　　年月日：

　　______________________(简称借款方)

　　____________________行(简称贷款方)

　　借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，根据《_____级基本建设储备贷款管理暂行办法》规定，特签订本合同。

　　第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)______________万元，用于______________。本贷款期从开始支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_______年。

　　第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。

　　第三条自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_______‰。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_____%，对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息______%。

　　第四条借款方保证在_______年_______月之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。

　　第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。

　　第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约使用部分加收罚息_____%。

　　第七条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《_____》的有关规定办理。

　　第八条本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式五份，借贷双方签章后各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：(公章)___________

　　负责人：(签章)___________

　　地址：_____________________

　　贷款方：(公章)___________

　　负责人：(签章)___________

　　地址：_____________________

　　_______年_______月_______日

建设瓦工承包合同书相关文章：