作文档>范文大全>合同范本>合同样本

清包合同

更新时间:

清包合同(精选11篇)

清包合同 篇1

  业主(以下简称甲方): 联系电话:

  施工队(以下简称乙方): 联系电话:

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公平的情况下签定如下合同

  一、 工程概况

  工程地址:

  使用面积: 室 厅 卫 阳台 厨

  二、 价格

  清包工费: 元,大写: 。

  其中 水电工 元。

  木工 元。

  瓦工 元。

  油漆工 元。

  垃圾清运费 元。

  材料搬运费 元。

  管理费 元。

  三、 付款方式

  1、木工完成,付

  2、泥工完成,付

  3、油漆工完成,付元。

  4、工程竣工,付元。

  5、保修金 元,从竣工之日起半年后支付。

  四、 设计

  1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。

  2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。

  五、 材料

  1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

  2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

  3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。

  4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。

  5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。

  6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。

  7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。

  8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

  9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

  10、由于乙方施工原因造成已完工程返工,其浪费的材料及人工损失由乙方负责。

  六、 工期

  从 年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费 元/天。

  七、 材料搬运

  甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。

  八、 垃圾清运

  1、 垃圾袋装化

  2、 垃圾应日日清

  3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

  九、 劳动力管理

  1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

  2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。

  3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

  4、 乙方应具备在启东市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

  5、 乙方指定由为替补负责人。

  6、 在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。

  7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。

  8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  十、 施工机具

  1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。

  2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方自行承担。

  十一、工地现场管理

  1、 现场禁止使用明火

  2、 现场禁止吸烟

  3、 油漆材料必须和其他材料分开放置

  十二、维修

  1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修。

  2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

  3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

  十三、合同争议

  1、 出现争议甲乙双方先协商

  2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

清包合同 篇2

  发包方:______________________(以下简称甲方) 联系电话:___________________

  施工队:_______________________(以下简称乙方) 联系电话:_____________________

  甲乙双方本着友好协商、合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,在平等、公正、公平的原则下签定如下合同:

  一、工程概况

  工程地址:_________________________ 工程内容:_________________________

  二、人工价格:______________每平方米计算。

  三、付款方式

  1、工人生活费按每人每天___________元支付。

  2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。

  3、工程竣工验收合格后,甲方支付总工程款的4、保修金:工程工资总价________后支付。

  五、材料

  1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用,如应材料拖延工期的责任和经济损失,由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。

  2、甲方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。

  3、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

  六、工期

  根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意,乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。

  七、质量

  1、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正。

  2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。

  3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。

  4、乙方施工中严格执行安全施工规范。

  5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。

  6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

清包合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、工程名称:红水河镇公共租赁住房及市场监督局业务用房

  二、工程地点:贵州省罗甸县红水河镇

  三、承包方式:劳务清包方式(包括机械设备及周转材料、外脚手架、安全网、密目网及其它安全措施器材)

  四、承包范围

  1、给定的施工图纸范围内±0.000标高以上自开始到竣工验收过程的土建及装修部分;并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。所出人工由乙方出工和建筑所需的设备由乙方承担。

  2、现场安全文明临建的搭拆

  3、小型材料:扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝、绑丝等五金配类。

  4、材料:除钢筋、水、水泥、砂、石、砖以外的所有材料

  5、工程种类;除水电、门窗、室外附属以外的所有分项工程。

  6、鉴定合同时交合同履约金3万元。二层主体施工完毕后退还保证金。

  五、开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  六、工程面积及单位:

  1、此工程建筑总面积为___1649.61___平方米

  2、计算方式按建筑面积计算。

  4、工程承包价:每平方米420元。不包括各种税金及费用

  七、付款方式

  1、乙方6层封顶经质监部门主体验收合格后付至乙方完成工程量总价款的60%(二层封顶付20%,四顶封顶付20%,主体验收合格后付20%),砌体内外粉刷、阳台、厨卫地面、屋面防水及砼保护层、散水结束再付20%。竣工验收后一个月内10%。剩余10%三个月内付清。

  2、甲方在付乙方工程款时必须提供工人工资花名册及有效证件的复印件。

  八、双方责任:

  甲方责任:

  1、向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

  2、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方营造一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令限期整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

  3、给乙方配备现场施工用电、用水。

  4、保证原材料及时无误地供应到现场(钢材、水泥、大沙、石子、砖、等)。

  5、保证按时给乙方拨付工程款。

  2、乙方责任:

  (1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,专职人员负责现场协调,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。

  (2)、上报施工队的人员名单,包括各种上岗证件,保证农忙季节不停工。

  (3)、乙方必须服从甲方管理人员的指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

  (4)、严格执行特种工种持证上岗,如:提升机工、电焊工、电工等特殊工种。

  (5)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

  (7)、建立安全责任制,负责到人。施工中不得违反安全操作规范(如酗酒、打闹、不带安全帽、不系安全带等),如因此发生事故,将由乙方全权负责。

  九、施工安全生产目标承诺:

  1、杜绝安全事故,做到伤亡事故为零。

  2、杜绝设备、火灾事故。

  3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。

  4,、若出现安全事故1万元以内由乙方自己承担,高于1万以上上报建设单位及公司按责任划分处理。

  十、安全合同内容:

  1、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。

  2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。

  3、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任,若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。

  4、乙方必须执行下列安全管理制度:

  (1)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。

  (2)乙方工人入场一律接受安全教育,合格后方准进入现场施工。

  (3)乙方的特种作业人员的配臵必须满足施工需要,并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。

  (4)、乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。

  十一、现场文明施工及其人员行为管理:

  1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合公司现场标准化布臵的要求,按公司的规定执行。

  2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。

  3、乙方工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上班时喝酒寻衅闹事。

  4、如乙方未能按以上合同要求进行安全施工或故意拖延施工进度,甲方有权对乙方进行清场处理,清退按其完成工程量的60%结算。

  十二、合同有效期:

  自20xx年 月 日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由违约方承担一切经济损失。

  十三、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决。

  十四、本合同一式两份,由甲乙双方各执1份,本合同经双方签字盖章后生效:

  甲方: 乙方:

  负责人: 负责人:

  年 月日

清包合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。

  一、工程概况:

  1.1、工程名称:大有〃容园项目 AB 栋住宅楼水电安装工程。

  1.2、工程地址:藁城市站南街以东,廉州路以南。

  1.3、结构形式:高层短肢剪力墙结构,地下二层地上27(18)层,地上层高2.9m, AB 栋住宅总建筑面积约 31994.58m2 。

  1.4承包范围:

  包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容

  (1)给水系统预埋及安装;

  (2)排水系统预埋及安装;

  (3)给水设备安装及调试;

  (4)采暖系统预埋及安装(地暖除外);

  (5)照明系统线路设备及开关预埋及安装;

  (6)避雷系统的安装;

  (7)消防水电系统的预埋及设备、设施安装;

  (8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;

  1.5、承包方式:劳务清包

  1.6、承包内容:水、电、暖、消防系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工,承包范围内的管线防锈防腐、保温;所有预留洞及套管的留设及封堵,管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收),设备设施的就位与安装调试,弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

  二、工期要求:

  2.1、开工时间: 年 月 日;

  完工时间: 年 月 日;

  备注:如进场时间变化,甲方须提前15天通知乙方准备。

  三、质量要求:

  3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故,一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责,与甲方无关。

  3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

  四、安全文明施工要求:

  5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工,保证施工人员和相关人员的绝对安全。

  5.2乙方负责所有进出场材料的装卸,码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管,退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。

  5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

  五、双方义务:

  (一)、甲方义务:

  1、向乙方提供施工图纸一套;

  2、完成技术交底及安全教育、交底;

  3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

  4、提供电焊机一台及电源线、焊把线,提供无齿锯一台及电源线,提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。

  (二)、乙方义务:

  1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准;

  2、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期;

  3、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符;

  4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员,施工期间需履行应尽管理职责,未经甲方允许不得随意离场、更换;但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应立即更换;

  5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;进场材料自行装卸、码放、管理,施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;

  6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护,因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

  六、安全事故处理:

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应及时报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

  2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检,由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故,一切责任全部由乙方承担。

  七、合同价款及支付方式:

  1、本合同以单价31元/建筑平方米包干,该总价已包括人工、机械(甲方提供电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片)、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

  2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕,甲方支付乙方已完工程价款的80%;其后每月5日甲乙双方核对上月完成产值,并与本月15日前支付乙方上月产值的80%,本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格,甲方支付至乙方结算工程款的95%;工程款的5%为质保金,自本工程备案验收之日起两年内无质量问题一次支付乙方。

  3、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据:

  ①电气系统预埋 4元/平方米

  ②电气穿线带丝 4元/平方米

  ③电气设备、设施、开关面板灯具的安装 4元/平方米 ④电气综合调试及验收 3元/平方米

  ⑤水、暖、消防系统预留预埋 4元/平方米

  ⑥水、暖、消防系统干管安装 5元/平方米

  ⑦水、暖、消防系统支管安装、设备设施的就位安装 4元/平方米

  ⑧水、暖、消防综合调试及验收 3元/平方米

  九、争议解决:

  甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十、合同终止:

  乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

  十二、合同份数:

  本合同一式六份,具有同等效力,由甲方执四份和乙方执贰份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

清包合同 篇5

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及当地相关法规,本着公正、平等、互惠互利的原则,经甲、乙双方协商一致,就承包 项目施工事宜,达成以下条款:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、建筑面积:

  四、承包方式:包工不包料(劳务清包)

  五、工程结构形式:

  六、承包价格: 元/平方米

  七、结算办法:

  1、依据施工图设计的建筑面积乘以对应的单价之和作为结算总承包价。

  2、凡设计变更单项不超过500元(含500元),累计不超过10000元(含10000元)不予调整。

  八、承包范围:

  1、施工图设计范围(包括土方开挖、回填至-0.45标高处、消防水电、弱电、土建安装)的全部土建安装图内容。

  2、提升设备基础,临时设施人工费,进场材料卸车费,二次搬运费及装卸费。

  3、机械设备、生产工具、脚手架、铁丝、钉、模板对拉丝和各种安全防护设施。

  九、付款方式:

  工程款拨付按甲方与置业公司所签合同拨付条款进行拨付,即置业公司拨款甲方才进行拨付。

  十、质量标准:合 格。

  十一、施工期限:自 年 月 日始至 年 月 日止,即日历天数 天。

  十二、材料供应:

  乙方根据公司规定制定的施工进度计划提前7天上报计划经公司主管负责人批准后,按材料计划日期、数量供应至现场。

  十三、双方责任及义务:

  1、甲方责任及义务:

  负责协调外界关系,组织图纸会审,技术交底,编制施工组织设计,整理竣工验收资料,负责现场的施工签证,联系设计方进行图纸设计更改,编制施工进度计划,组织例会,解决施工中提出的各种问题,协助乙方做好安全、文明、质量等方面的工作,负责项目三通一平(电源仅负责二级箱)工作。

  2、乙方责任及义务:

  遵守甲方制定的《安全生产、文明施工、工程质量管理奖罚实施细则》,负责按甲方制订的施工组织设计要求进行施工组织施工力量及配备施工机械工具,负责对工人进行三级安全教育,参与图纸会审,报送材料计划,协助材料取样,试块制作,协助甲方做好三通一平及所需的临时设施工作。做好工人的工资发放工作,应与工人签订劳务协议并严格履行,杜绝工人因工资问题上访。负责项目、生活区的文明卫生工作。制定重大安全事故的应急处理预案措施工作,负责成品保护,负责分包项目施工的配合工作。

  十四、安全保证措施:

  1、乙方工人未经安全教育培训合格不得进入施工现场,经安全教育培训的应将培训记录证明入档备查。

  2、工长、技术员、质检员、安全员及特殊工种应持证上岗。

  3、凡未按现行的《建筑施工安全操作规程》施工而导致重大安全事故的,其责任、经济损失及善后的安排均由责任人一方负责。

  4、乙方负责自主招工,并为施工工人购买建筑工程施工人身意外保险事宜,若因乙方未尽此项义务,工人在施工期间受到的人身意外伤害,由乙方承担责任。

  十五、质量保证措施:

  1、乙方施工负责人员应对工人进行技术质量书面交底,并由专职质检员对工程质量全面监督,对不合格的部位应予以整改。

  2、凡经甲方、简历提出质量有问题的部位,乙方应及时组织整改,拒不整改者,由监理提出惩罚,甲方认可的方式对乙方进行处以每处1000元至10000元的罚款,并勒令乙方限期整改,若乙方未按限期进行整改,甲方有权拒绝当期的工程款拨付。

  十六、工期保证措施:

  1、乙方应根据合同施工期限及甲方制定的施工进度计划合理组织工人、机械设备,生产工具等,以确保工期计划的实施。

  2、凡未按施工期限要求进行竣工验收的,工期每延期一天罚款5000元。

  十七、材料节约措施

  1、乙方应按图纸设计用量报送材料计划,凡因乙方报送材料计划的品种、规格及数量与设计需求不符时,其产生的经济损失由乙方负责,该费用由乙方的工程款中直接扣除。

  2、该项目进行项目限额用料,乙方应按施工图设计用量加定额损耗系数进行计划材料数量。经竣工结算后领取材料超预算量时,其超出部分按实际购进材料价从乙方的工程款中扣除。

  十八、违约责任:

  甲乙双方应认真履行合同的各项约定,任何一方违约时,应支付5%的违约金,因一方违约与另一方造成重大经济损失时,违约方应支付违约金,除违约金支付后的不足部分还应支付经济损失补偿金。

  十九、保修期限:

  土建工程3年,安装工程2年,暖气工程2个采暖期,防水工程5年。

  二十、合同纠纷

  甲乙双方在履行合同过程中,若发生纠纷时,甲乙双方应协商解决。协商不成时,可以向 人民法院提起诉讼。 未尽事宜,甲乙双方另行洽商。本合同一式四份,甲、乙双方各持两份,具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起开始生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

清包合同 篇6

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  一、工程概况

  l、工程名称:

  2、工程地点:

  3、建筑面积:

  4、工期要求:

  二、承包范围

  1、除水电安装、经济强电、弱电、消防、智能化建筑、防水、外墙保温、油漆、楼梯、扶手、公共地板砖、外墙干挂、门窗以外图纸所包含的所有施工内容均有乙方负责施工,若有图纸变更所产生的费用,另行计算。

  2、乙方包工程所需周转材料(钢管、模板、方木、扣件、拉丝、顶丝、扎丝、铁钉、垫块、支撑块双面胶、胶带)的购置;地下室止水带用钢板、对接丝头、防水拉丝由甲方购买。

  3、乙方包工程室内外所有安全防护的材料及搭设,安全用电的设备、临时性防护设施的搭设,施工现场的安全文明施工管理和维护及所用材料(安全防护必须按规范搭设)。

  4、乙方包现场临建(除项目部办公室的材料有甲方供应外)的搭设工作,标语牌项目部办公室内的除外,施工现场的标语牌悬挂工作。

  5、乙方包主体土建施工期间所用工具、机械设备、砼养护所有用品及费用,现场的所有管理工作。

  三、承包方式及内容:

  本工程承包价为一次性包干价,按建筑面积360元/㎡元包干,承包方式为:保辅材、包管理、包工期、包质量、包建筑周转材料的装卸运输费、包现场施工措施费、包施工现场的文明施工、包所有安全防护用品等费用(即整个工程除钢筋、商品混凝土、砖、水泥、沙、墙漆等主材料及水电等除外的所有施工图纸要求完成的内容)。

  1、回填土用土由甲方负责,机械由甲方负责,乙方人工配合。

  2、项目部临建用料由甲方负责,乙方出人搭拆工费。

  3、甲方负责一级配电柜,施工及生活用水、用电费用由甲方负责;二、三级配电及设施(含电缆、电线、配电盘及施工照明部分)由乙方负责。

  4、施工内容完成后若发生的设计变更,其发生费用另计算。

  四、双方责任

  甲方责任

  1、按合同规定拨付乙方工程进度款,办理工程劳务分包合同竣工结算,及时提供钢筋、商品混凝土、砖、水泥、沙材料等主体。

  乙方责任

  1、乙方驻工地代表必须常驻工地施工现场,及时解决在施工中出现的各种问题,协调各工种之间的工作关系。

  2、乙方工地进甲方施工现场时,乙方必须配备技术员、工长、等管理人员。

  3、组织隐蔽工程的验收。

  4、提供所有机械设备,并配备司机或操作工。

  5、建立施工管理组织机构、组织管理人员进场。

  6、乙方必须按施工图纸说明或甲方提供和审定的作业设计施工方案和有关变更组织施工,认真审查图纸,及时发现问题,避免不必要的返工及浪费,认真配合安全施工,共同完成施工任务。如有合理化建议及时向甲方提供,并洽商变更手续后方可进行改动施工,甲方根据情况对乙方进行奖励。

  7、施工中出现人身伤亡事故甲乙双方均各承担一半经济损失及法律责任。(施工中人身伤亡医药等费用不超过一万元的,有乙方自行解决)

  五、进度、质量、安全

  l、开工日期:

  开工日期以业主监理方下达的开工日期为准,乙方必须严格按照甲方项目经理部制定的节点计划组织施工,切实执行甲方编制的周、月施工进度计划。

  2、按照现场进度要求,乙方劳动力在法定节假日期间除春节放假15天以外,其它时间不放假,乙方应按甲方要求执行。

  工程质量

  为确保本工程质量为合格工程,乙方必须严格按照现行国家有关钢筋混凝土结构的技术规范要求及甲方的施工组织设计、作业设计、现场安全技术交底等有关文件施工,随时接受甲方、监理及项目施工管理人员的检查、检验提供保证条件。

  安全生产

  1、甲方双方必须认真执行国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规,同时必须遵守公司及项目管理的安全规章制度。

  2、乙方应遵守甲方制定的各项安全规章,凡新进场人员必须先由乙方自行进行安全教育,按甲方进行的安全教育培训和安全交底进行施工,乙方必须与工人签订安全责任合同。

  六、文明施工

  1、乙方负责承担施工范围内全部施工工作内容,现场材料应按照施工平面布置图指定的位置整齐堆放,应随时清理施工垃圾空指定地点,并配合甲方进行垃圾外运。

  2、乙方必须遵守当地主管部门文明施工有关规定。

  3、必须达到市级安全、文明工地。

  七、工程价款

  1、本工程价款:按图纸设计面积约 元/㎡元。如有建筑面积变更,结算时应按变更实际面积结算,乙方在工程进度、质量安全、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求,甲方按时支付工程进度款。

  2、工程进度款

  2.1按进度付款;主体完成工后,监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和进度,付合同总价的55%。

  2.2二次结构砌体完成付工程全额的10%。

  2.3内粉刷结束后付工程全额的10%。

  2.4外架拆除场地移交后,经业主、监理有甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度,付至总款的85%。

  2.5竣工验收后,经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度,付至总款的97%,剩余结算工程款的3%作为本工程质量保修金,待保修期满后,工程款全部付清。

  八、违约与争议

  1、甲方(或乙方)未能按合同约定履行自己的义务,或发生应由其承担责任的其它情况影响工期或造成其他损失,损失方在事故发生7天内可向责任方提出书面索赔,责任方在收到索赔文件后15天内给予答复或要求进一步补充理由依据。

  2、甲乙双方在履约时发生争议,可协商解决或要求有 关部门调解。

  3、发生争议,除争议事项外,双方都应继续履行合同, 保证施工的连续性,保证好已完成的工程,否则,由此造成的损失由责任方承担。

  4、施工中罚款事项,由谁引起的谁负责处理善后。

  九、本合同一式三份,甲方保留二份,乙方存一份, 经甲、乙双方签字或盖章后生效。

  甲方盖章: 乙方盖章:

  代表签字: 代表签字:

  年 月 日 年 月 日

清包合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包方式:劳务清包,即包机械、架材、周转材料和使用工具及所有土建工程承包范围内的人工费。甲方供主材,乙方供扎丝、模板、铁丝、对拉丝、胶带、混凝土养护塑料薄膜、施工用的电线及照明灯具。

  四、承包范围

  按施工图纸要求的土建项目。(不含基础挖土方、防水工程、外墙保温工程、外墙涂料、门窗工程)(包含基础挖土方的人工配合及人工清底、回填土的人工配合、内外墙抹灰等)。

  五、合同价款及结算方法:

  1、承包单价:按国家规定的建筑面积计算方法进行计算面积,本工程按建筑面积 元/平方米计算。

  2、签订合同时交合同履约金100000元。一层施工完毕后退还保证金。

  3、此合同单价不包含所有税金,一切税金均由甲方负责。

  六、合同工期

  1、开工日期:20xx年2月25日

  2、竣工日期:20xx年9月20日

  3、合同总日历天数208天

  七、质量标准:

  1、按现行国家验收规范及相关标准执行,质保期1年。严格按照图纸设计要求和现行国家规范进行施工、严格听从甲方的指挥,认真做好每一单项工程,严格遵循现场监理的要求施工,做到安全文明施工。

  2、甲乙双方各购买一分人工保险,乙方承担安全事故风险。

  八、结算及付款办法:

  1、结算建筑总面积按图纸面积计算;

  2、主体完成六层,付主体已完工程量的80%

  3、主体结束,付至工程总款的50%

  4、本工程二次砌筑完成六层,付已完工程量的80%

  5、二次砌筑结束,付至工程总款的75%

  6、内抹灰完成二分之一付工程总款的2%

  7、外抹灰完成二分之一付工程总款的5%

  8、工程竣工交付甲方后付至工程总款的95%,下余5%作为质保金,质保期满后经验收无质量问题一次性付清。

  九、双方责任

  1、甲方责任:

  (1)向乙方提供一套完整图纸,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

  (2)负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程禁令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

  (3)给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。

  (4)保证原材料及时无误地供应到现场。

  (5)保证按时给乙方拨付工程款。

  (6)负责组织办理开工前的一切相关手续。

  (7)负责相关材料检测化验及主体检测并承担发生的费用。

  2、乙方责任:

  (1)组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。

  (2)严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。

  (3)乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生的顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

  (4)严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

  (5)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均由乙方全部承担。

  (6)按国家及地方相关规定,保修期内,乙方无条件地对本工程出现的问题进行维修。

  (7)乙方负责塔吊检测的办理及费用

  (8)乙方负责办理建工险及费用

  十、甲乙双方其他约定

  (1)工期要求,除人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。

  (2)乙方必须服从甲方的监督管理。发现偷工减料、粗制滥造、野蛮施工,质量不合格、进度迟缓等现象,乙方必须接受甲方处罚。

  (3)乙方在施工过程中如遇到地下障碍物及施工图纸以外的变更等应考虑在工程承包风险范围内,不另增加费用。

  (4)因甲方原因造成工程质量不合格,甲方负责。因乙方造成工程质量不合格,乙方负责。

  (5)乙方因人员不到位造成的工期滞后,乙方承担由此引起的甲方的所有损失,而且甲方有权解除合同。

  (6)甲方承担钢筋对焊的费用。

  十一、安全合同内容:

  1、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。

  2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。

  3、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任,若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。

  4、乙方必须执行下列安全管理制度:

  (1)根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。

  (2)乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。

  (3)乙方工人入场一律接受安全教育,合格后方准进入现场施工。

  (4)乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。

  (3)乙方必须执行甲方的安全检查制度。

  1、乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期限的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。

  2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

  3、乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。

  4、乙方必须执行安全防范制度。

  十二、现场文明施工及其人员行为的管理:

  1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合公司现场标准化布置的要求,按公司的规定执行。

  2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。

  3、乙方工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。

  十三、本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。本合同未尽事宜,双方应本着实事求是的诚信的态度协商解决,补充协议具有同等法律效力。

  十四、本合同一式两份,由甲乙双方各执一份,本合同自双方签字之日生效,工程款付清后合同自动失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

清包合同 篇8

  发包人: 住 所:

  承包人: 住 所:

  法定代表人: 电话:

  委托代理人: 电话:

  施工队负责人: 电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1工程地点:___________________。

  1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

  1.3工程承包方式:双方商定采取清包承包方式。承包人包工,发包人提供材料

  1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

  1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。

  第二条 工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列方式提供:

  发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份

  第四条 发包人义务

  4.1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2提供施工期间的水源、电源;

  4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条 承包人义务

  5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条 工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期

  第七条 材料的提供

  7.1由发包人提供的材料、设备(发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  第八条 工期延误

  8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条 质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________。

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

  第十条 工程验收和保修

  10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

  10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续家庭居室装饰装修工程结算单

  10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单。

  第十一条 工程款支付方式

  11.1双方约定按以下方式支付工程款:

  (1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  支付次数

  支付时间

  支付金额

  第一次

  开工前三日

  支付 元

  第二次

  工程进度过半

  支付 元

  第三次

  双方验收合格

  支付 元

  工程进度过半指:________________________________________。

  11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

  11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具收据。

  第十二条 违约责任

  12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。

  12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。

  第十三条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条 几项具体规定

  14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

  14.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。

  14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

  第十五条 附则

  16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  16.2本合同签订后工程不得转包。

  16.3本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。

  16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  发包人:

  承包人:

  年月日:

清包合同 篇9

  发包单位: (简称)甲方:

  承 包 人: (简称)乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》的相关规定,结合本工程的具体情况,甲方同意将 工程以劳务方式承包给乙方,经甲乙双方共同协商一致,特约定以下协议条款以便共同遵守执行。

  一、 工程概况:

  工程名称:辽宁大农农业科技有限公司冷库工程

  工程地点:辽宁省沈阳市浑南新区李相镇三家寨村

  结构形式:框架结构

  工程建筑面积:46600平方米

  合同价款: 元,大写( 元整)。

  二、 承包范围:

  1. 主体范围:混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、楼地面、屋面、散水、楼梯、坡道;水电安装、预埋、预留洞、硬化地面等工程。

  2. 机械工具:搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具等。

  3. 材料:甲方负责钢筋、混凝土、砖、砂石、水泥、炉渣等用于工程实体材料;乙方负责脚手架、模板、木方以及绑线、铁钉、植筋胶等消耗材料。

  4. 土方;钢结构;门窗;涂料大白;防水;内保温由甲方另行分包;如需进行专业分包工程由甲方另行分包。

  三、 清包价款:详见附表

  四、 合同工期:开竣工日期: 年 月 日至 年 月 日。

  五、 质量要求:

  1. 满足设计要求及施工操作规程,质量标准合格。

  2. 确保每道工序质量检验交接,并做好隐蔽工程施工。

  3. 工程的主体结构施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。

  六、 安全生产:

  1. 严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。

  2. 自行做好人员进场的安全教育工作,并提出明确安全要求落实到每个人身上,保证人身安全可靠,特殊工种持证上岗。

  3. 如施工中违反安全操作规定,发生伤亡事故责任自负、费用自理。

  七、 文明施工:

  1. 施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。

  2. 施工中一定要做到文明施工,做到工完料净场地清。

  3. 施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理,不得发生浪费现象。

  八、 材料要求:

  1. 双方所使用的材料必须按照设计和规范的要求采购并提供产品合格证。

  2. 使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求,甲方监理、总包方有权检查,如查出与设计不符严禁使用,损失自负。

  3. 所使用材料按定额消耗量计算,超出部分清包方自负。

  4. 甲乙双方所进场材料要求双方共同进行验收,材料要求符合设计和规范标准,并由乙方查收入库保管。

  九、 现场管理:

  1. 服从总包方的统一管理指挥,按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。

  2. 按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。

  3. 遵守总包方制定的现场管理规章制度,遵纪守法合法经营。

  4. 与总包方密切配合,确保工程施工顺利进行。

  5. 双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务,并做好文明施工工作。

  十、 双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)单项工程向乙方提供?套完整图纸,并进行图纸纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

  (2)根据工程内容、特点,甲方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。

  (3)负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程禁令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

  (4)给乙方配备现场施工用电、用水(红线以内)及提供工人住宿区,费用甲方负责。

  (5)保证原材料及时无误地供应到现场。

  (6)保证按时给乙方拨付工程款。

  (7)负责工程档案编制整理。

  (8)设专职安全员,负责整个工程施工的安全管理,并做好安全内业资料。

  2、乙方责任:

  (1)组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。

  (2)上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。

  (3)乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生的顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

  (4)严格执行特种工种持证上岗。

  (5)严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

  (7)按国家及地方相关规定,保修期内,乙方无条件地对本工程出现的问题进行维修。

  十一、合同价款支付:

  1. 按工程进度付款,由于工期较短,工程主体(砌筑和抹灰)完成验收合格后一次性按完成产值90%支付(其中包括30%的房产)。

  2. 工程完工验收合格后,次年甲方向乙方支付剩余5%工程款。

  十二、合同生效:

  1. 本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效,工程完工验收符合要求结清工程款后终止。

  2. 本合同如发生纠纷时,当事人双方应协商解决,协商不成可向所在工程所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。

  十三、本合同一式肆份,总包方、清包方各执贰份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

清包合同 篇10

  甲方:

  乙方:

  为发挥甲乙双方的技术优势,加快工程建设速度,努力提高施工 效率,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合 同条例》的原则,甲方拟将 桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工,为明确责任,经充分协商,在平等互利,自觉自愿的基础上,甲乙双方共同达成如下协议:

  一、工程名称及施工内容

  1、工程名称:

  2、施工内容:长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)

  二、工程地点:

  三、工程承包方式

  包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票),乙方自带 所有施工机具。

  四、工程总量

  约根桩,单桩工程结算=(有效桩长米)×桩截 面积(按设计图纸计算)。

  五、协议价款

  1、按第一款施工内容,综合清包总价

  六、付款方式

  1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费

  2、工程款按形象进度支付,施工时乙方借支必要的生活费和生产费,正式开工甲方再付工程款 元;完成工程总量的 甲方付工程款 元;工程完工付工程款 元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。

  3、工程款以现金支付:

  七、工程质量

  乙方在施工过程中,必须按国家现行施工规范和总包单位及监理 单位的要求进行施工。如在施工过程中,场地有障碍物,致使桩位偏 差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线,乙方协助。

  八、甲方责任

  1、保证施工场地三通一平;

  2、保证水电供应满足施工要求;

  3、保证施工报验不延误施工时间;

  4、办理有关施工手续及对外联系。

  九、乙方责任

  1、设计图纸和施工规范施工,确保质量及进度;

  2、提供桩基施工原始记录;

  3、保证场地整洁,做到文明施工。

  十、安全

  在施工中,乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相

  关的安全注意事项进行施工,并认真执行甲方安全技术交底。如在施 工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。

  十一、补充条款

  1、乙方须配合甲方做好工程签证工作,乙方须服从甲方现场管 理,听从指挥,接受相关单位的监督和管理。

  2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工,如甲方原因造成 乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期 顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天 元。

  十二、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字后生效, 工程款余款付清后失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

清包合同 篇11

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  一、经甲、乙双方商议,现将甲方承建的 市 县 施工工程,以清包劳务形式承包给乙方,指定乙方清包劳务承建该工程。

  二、乙方所承包劳务工程外围墙的土建工程,按图施工,清包全部完成。

  三、清包工全部价格定为 元/米,建筑总长度12.4km,建筑高度2.5m,基脚30cm,基脚宽度60cm,24墙,37柱,正反两面抹灰,顶收金字塔预置0.6m顶防护网。如有增加工程量,以变更通知计量,另行计费。

  四、付款方式:每月按已完工程量80%,每月付劳务费,工程验收完工后余3%作为一年维修费,其余劳务费一月之内付清。

  五、乙方应按图纸照图施工和听从专业技术人员安排,如发生质量技术事故,划分请责任。

  六、甲方负责总配电柜和水泵,其它机械设备由乙方负责。

  七、工地停工时,甲方无条件支付所干工程量劳务工资,解决工人工资。

  八、违约责任:因为乙方垫支和施工人员较多,本工程甲方必须交给乙方施工,否则由此造成的经济损失由甲方负责。

  九、工伤事故:如发生工伤事故,1000元以内由施工方负责;1000元-10000元内由劳务公司负责;10000元以上有伤残等级的,由建筑方建工险负责。

  九、预计 进场施工,按甲方和开发商指定时间为准。

  本协议一式叁份,甲、乙双方各执一份,承包人一份,经双方签字生效。

  甲方(负责人):

  乙方(负责人:)

  承包人:

  年 月 日


清包合同相关文章:

清包合同

清包合同(精选11篇)清包合同篇1业主(以下简称甲方):联系电话:施工队(以下简称乙方):联系电话:甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

上一篇:2022住房合同

下一篇:典当合同范本

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...