房屋建造施工承包合同

房屋建造施工承包合同（精选17篇）

房屋建造施工承包合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方愿承包建筑施工，现就有关具体事项经甲乙双方共同协商达成合同如下：

　　一、甲方提供原材料到场30米以内，投意外保500元。

　　二、乙方施工范围，从包打地基绵墙到顶，前向瓷砖贴面三层楼面现交模具架材由乙方负责提供。

　　三、质量要求：房间方正，墙面粉刷平整，墙内外通筋。

　　四、安全施工：乙方必须坚持安全第一原则，严禁违章操作，进入施工现场要穿防滑鞋带安全帽，严禁饮酒上跳，如有安全事故概由乙方负责。

　　五、收方标准：按建筑面积三层收方台阶、滴水收前不收后、，收左不收右。

　　六、计价方式：按实际面积按每平方米人民币 元计算。

　　七、付款方式：按工程进度付80%。

　　八、施工时间从开工起六个月完工。

　　九、上述多条经双方一致通过，签字生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

房屋建造施工承包合同 篇2

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，行政法规，遵守自愿，公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程外墙砖施工事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：美域美家B2#楼

　　二、工程承包范围及工程量计算方式

　　计算方式：按所施工贴砖的实际面积计算。

　　三、质量要求

　　乙方必须严格按照甲乙方提供图纸及建筑规范施工，接受质检、监理和甲方的现场工作人员的指导和监督，经质检部门，监理单位及建设单位验评，验评达到标准后，剩余工程款至20_年12月31日前付清。

　　四、合同价款

　　外墙贴砖按实际面积计算元/平方米。

　　五、支付方式

　　乙方外墙贴砖工程施工大面积做完后甲方付清乙方工人工资。

　　六、合同生效

　　本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方： 日期：

房屋建造施工承包合同 篇3

　　为了全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针政策，强化全员安全意识，加强安全生产管理，杜绝违章作业、指挥，确保**高速铁路工程的施工安全，避免事故的发生或发生事故后分清责任。甲乙双方本着平等、自愿的原则，根据国家有关法律、法规、具体的工程安全标准及地方政府安全规定，特签订本“安全生产责任书”，以供双方共同遵守。

　　一、协议双方

　　甲方：

　　乙方：

　　二、安全生产责任目标

　　双方在施工期间内，安全生产必须做到有法可依、有章可循，安全工作不留空白、不留死角，坚决杜绝重大恶性事故的发生，其安全生产责任目标：

　　1、无重伤及以上人身伤亡事故；

　　2、无火灾与爆炸事故；

　　3、无重、特大刑事案件发生；

　　4、无重大机械设备、交通安全事故。

　　三、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、认真贯彻国家安全生产、劳动保护方针政策，并及时传达乙方，检查监督乙方落实执行。

　　2、根据本工程施工特点，负责编制安全保证措施。对重点工程、关键部位制定专项的安全技术措施，检查、督促乙方落实执行。

　　3、认真做好对乙方的岗前施工、安全等方面的教育。组织乙方工人学习安全技术操作规程。

　　4、负责对乙方进行施工安全技术交底，组织与指导乙方严格按技术标准、安全操作规程进行施工作业。

　　5、定期或不定期对乙方施工管段进行安全生产大检查，对检查中所发现的违章作业等施工安全问题，甲方有权制止和提出整改措施，并督促乙方及时解决。

　　6、对乙方不执行甲方的安全生产指示或不服从甲方安全人员的指挥，甲方有权对其停工、限期整改、罚款、直至清退出场。

　　7、对乙方在施工期间所发生的安全事故，甲方有义务协助乙方组织抢救，并保护现场，但甲方不承担事故的责任与损失。一切损失与责任均由乙方自己承担。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方必须认真执行国家与甲方制定的安全生产、劳动保护等方面的规则、规程、制度和措施。

　　2、乙方必须严格按照甲方制定的安全技术措施、操作规程与安全技术交底施工。

　　3、乙方应根据自己施工管段内的工程特点，制定出切实可行的安全技术措施，以指导安全施工的进行，并将安全措施上报甲方。

　　4、乙方应有安全生产指挥系统和安全生产保证体系，并应配备安全检查员负责自己施工范围的安全工作，并检查施工中的安全隐患，督促其整改。

　　5、乙方必须严格执行岗位负责制，对特殊工种作业人员必须做到100%持证上岗，严禁将机械设备交给无证者操作。

　　6、乙方须加强施工现场的安全文明标准化工地的建设，工地须设安全警戒标志，危险处应有警告标志。

　　7、乙方应加强对施工人员的安全教育，提高他们的安全意识，并制定出每个人的安全岗位职责。

　　8、在施工期间，乙方应配合甲方对工地进行安全生产大检查，对甲方所提出施工安全隐患，乙方必须及时整改、落实。

　　9、对危险性较大的设施、地点要进行重点防护，对于用电设备必须有漏电安全装置，对于机械设备要加强检查、维修、保养，坚决杜绝带病运转。

　　10、进入施工现场必须佩戴劳动保护用品，进行高空作业必须佩戴安全帽，系安全带。

　　11、乙方在施工期间必须服从甲方安全人员的指挥，不得违章作业，盲目蛮干。对不服从甲方人员的指挥，甲方有权对乙方停工、限期整改、罚款、直至清退出场。

　　12、乙方在施工过程中因违章作业等不安全行为所造成的各种安全事故，一切责任与损失均由乙方自己承担，甲方不承担任何责任与费用。

　　四、安全管理机构和制度

　　1、工程开工前，乙方必须建立健全安全管理机构，并根据所承包的工程项目，制定安全技术措施和相应的安全管理办法，要做到安全机构和制度上墙，安全措施具体，安全责任落实到人。

　　2、乙方必须配备专职或兼职安全员，协助工地负责人抓好施工现场的安全生产，督促和落实各项安全措施。

　　3、乙方应严格执行每旬一次的安全检查制度，对检查中发现的安全隐患，乙方应定措施，派专人限期整改，确保安全生产，万无一失。

　　4、乙方应认真坚持安全生产教育制，对进场的施工人员应进行安全生产教育培训，介绍有关的安全生产管理制度、规定和要求，提高施工人员的安全意识。

　　五、工程机械、车辆安全管理

　　1、所有车辆和工程机械驾驶员均须持证上岗，严禁无证人员驾驶车辆。

　　2、驾驶人员必须严格遵守交通法规，不得酒后驾驶，不得穿拖鞋和赤脚驾驶，不得客货混装，不得开英雄车，严禁病车上路。

　　3、工程机械驾驶员应严格遵守安全操作规程，切实保证工程机械安全和操作人员自身的安全。

　　4、工程车在高陡坡地段运输砼或其它材料时，应有专人指挥，防止车辆滑入坡下。

　　5、工程机械作业时，严禁闲杂人员靠近。

　　六、施工现场安全管理

　　1、进入施工现场作业人员必须戴安全帽，从事高空作业的施工人员必须按规定系好安全带。

　　2、施工现场的深坑、沟、井、高陡边坡等危险场所须设置明显警戒标志和有效的防护措施。

　　3、夜间作业，施工现场应有足够的照明设备，以确保工地光线明亮。

　　4、工地上所有机械设备应严格按照安全操作规程作业，钢筋与木工机械等机具传动部位应有防护罩，应安装漏电保护器和保护接零。

　　5、有脚手架作业的工程，应严格按规定搭设，并设置扫地杆与剪刀撑，施工中还须经常检查脚手架的牢固和安全状况，以防作业人员坠落；按规定应挂安的必须按规范要求布置。

　　6、吊装作业必须设专人指挥，严禁违章指挥。

　　七、防火、防盗及用电安全管理

　　1、施工现场和宿舍的电器、电路均须有专职电工安装，任何人不得私拉乱接，严禁超负荷用电，施工用电严格执行“一机、一闸、一漏、一锁”原则。电闸箱要有门、有锁、有防雨设施，严禁在电闸箱内堆放杂物。

　　2、施工用电要求“三级配电、两级保护”（三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱；两级保护是指总配电箱要有第一级漏电保护、开关箱要有末级漏电保护）。从变压器到工地必须采用三相五线制，工地用电要有接地与接零保护系统。

　　3、在使用电器设备前，应有专职电工仔细检查线路和电器设备是否漏电、短路以及线路老化等现象，如有故障应及时维修，严禁电器设备带病作业。

　　4、施工现场的易燃易爆点，应设置醒目的危险标志，并配备消防灭火器材。

　　5、工地与宿舍的用火均由专人负责并做到人走火灭，严禁工人私自放火烧山；工地食堂用火应用液化气，严禁用煤球烧火。

　　6、工地的机、车、设备、材、燃料须安排专人看管，谨防盗窃。

　　八、安全生产考评办法

　　本责任书中的安全生产考评是项目部开展劳动竞赛考核评比的一部分内容，项目部每月对各项目队劳动竞赛考核评比的同时，对其中的安全生产也进行考评打分，并与其他内容考评分相加，排出名次，奖优罚劣。

　　九、本安全责任书是甲乙双方签定的施工合同文件的组成部分，责任书共一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：（公章）乙方：(公章)

　　责任人：责任人：

　　年月日年月日

房屋建造施工承包合同 篇4

　　甲方：巴州区梓橦庙乡柳岗坪村村民委员会

　　乙方：

　　根据 号文件批复同意的巴州区20xx年以工代赈项目实施方案，现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他

　　有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，甲方将 工程承包给乙方组织实施，并达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：巴州区20xx年以工代赈项目柳岗坪村道路工程 工程地点：巴州区梓橦庙乡柳岗坪村施工区

　　工程内容：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，房屋及附属设施15户。

　　二、工程承包实施范围

　　按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施，即：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。

　　三、合同工期

　　本工程自签订合同为起始日，工期 日历天

　　四、质量标准

　　符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

　　五、结算方式

　　1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。

　　2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。

　　3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。

　　4、甲方在拨付工程款时，根据工程进度，经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后，方可支付。工程完工后，支付工程补助总价款的80%，剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。

　　5、经申请，开工时可预拨工程总造价30%的工程款。

　　六、乙方不得以任何方式进行分包、转包，一经发现，情况属实，将取消乙方工程承包合同，且一切损失由乙方承担。

　　七、安全责任

　　工程施工期间，乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定，如在施工中出现任何安全问题，乙方负全部责任。

　　八、竣工清场

　　工程竣工后，施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。

　　九、违约责任

　　超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。

　　十、 不可抗力

　　施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件)，本合同自行终止，并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。未尽事宜，双方协商解决并签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

　　本合同一式份，其中甲、乙双方各执壹份，报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。

　　十一、附件

　　1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。

　　2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细)

　　3、施工区划分表。

　　4、建筑工程单价公示表。

　　甲 方：巴州区梓潼庙乡柳岗坪村村民委员会 (签 章)

　　甲 方 代 表： 字)

　　乙方：

　　乙方营业执照(身份证)号：

　　签 订 地 点：

　　合同签定日期： 年 月 日 字)

房屋建造施工承包合同 篇5

　　业 主： 以下简称甲方

　　承包人： 以下简称乙方

　　为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务，确保工程质量、工期和安全，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条 工程地点名称

　　本工程位于新古河北路中部，两间两屋加屋面、砖混结构居民楼两栋。

　　第二条 工程工期

　　本合同工期为四个月。从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止，如遇大雨、天灾等人力不可抗拒力工期顺延。

　　第三条 工程设计与材料

　　本合同为包工包料工程，甲方设计图纸，并由乙方交一份工程图给甲方，乙方承担包工包料，其中包括砌体、内粉、外粉、外墙搓砂、面墙贴磁砖，乙方付担每间大门折价款壹仟元，甲方负担水电、门窗内部装饰、土地款、土地证、产权证。

　　第四条 工程质量

　　严格按图纸精心施工，外观造型一定要美观好看，屋面不得有凹凸现象。

　　第五条 工程造价及付款办法

　　本工程包工包料，按建筑面积550元/平方米单价包干，屋面折半，付款方式分三期，第一期开工前 ，第二期屋面封顶 ，第三期竣工 。

　　第六条 工程负责人和工伤事故

　　1.甲方派 同志为驻现场负责人。

　　2.乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，在施工中发现的一切工伤事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

　　第七条 本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决 第八条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

房屋建造施工承包合同 篇6

　　甲方： 海力建设集团有限公司

　　乙方：___________________身份证号码：_______________________________

　　由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。

　　一、 工程概况

　　建设单位：

　　工程名称：

　　工程地点：______________________________________________________

　　工程类型：______________________________________________________

　　二、工程范围

　　甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。

　　三、合同工期

　　开工日期：___ 年 ___ 月 ___日(按照建设单位审批的开工报告为准)。

　　总工期： ________日历天

　　四、质量标准

　　按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。

　　五、安全文明施工标准

　　1、 杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。

　　2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。

　　3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方

　　根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。

　　六、合同价款

　　工程造价(暂定)：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑

　　工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准)。

　　七、经济指标

　　1、经甲乙双方协商一致，乙方同意按工程与业主最终结算总价的向甲方上交工程项目承包费和向甲方缴纳2%的企业所得税，乙方不需提供工程的材料、建安和劳务等成本发票。如有建设单位供应材料时，计算基数中应含建设单位供材的定额基价。建设单位每支付一笔工程款时，甲方即按照约定应上交的承包费和企业所得税在该笔工程款中扣收。

　　2、税费：本工程所涉及的税费由乙方全部负责承担。甲方在支付乙方工

　　程进度款时，同时扣除或留取以上相应项目金额的款项，由甲方代收代缴。如有建设单位代扣代缴的部分，乙方凭完税证明进行冲抵。

　　3、乙方若需要向相关部门押证经营(建造师、工程师及五大员等相关证件)，则要向甲方缴纳相关费用，若不需要押证就不需要缴费。

　　4、乙方独立核算，自负盈亏。

　　八、组织施工方式

　　乙方采取“包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明、包验收合格、包违约赔偿、包费用、包税金、包利润上缴”的方式对本项目实行全面风险承包，依法经营，自负盈亏，自担风险。

　　九、工程结算

　　乙方按甲方与建设单位签订的施工合同和补充协议相关条款规定的计价原则和结算方式办理。

　　十、项目管理

　　1、乙方由_______(身份证号：___________________)同志为本工程乙方项目负责人，代表乙方对本项目有关生产技术、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全生产、文明施工及环境保护、竣工决算和维修等工作全面负责，并承担本项目承包合同书中约定的乙方的全部经济和法律责任。

　　2、乙方需向甲方缴纳施工风险担保金，缴纳标准为工程合同造价的____‰,担保金由甲方财务部专户存储，本工程施工风险担保金为：_________元(大写：_________________)。

　　施工风险担保金的支付方式和时间：____________________________

　　(1)风险担保的范围，包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务争议、各类诉讼等及问题的处理;同时包含违反施工合同约定的义务、建设单位提出的违约处罚，不足部分由乙方自行负责全额赔付。

　　(2)若乙方在工程施工中屡有供应商诉讼、劳务争议、工伤事故发生、工程技术质量问题、违约处罚等影响甲方声誉的，甲方将根据情况有权加倍扣收项

　　目施工风险担保金，直至影响消除为止。

　　(3)待竣工验收合格，完成结算、工程尾款收回(保修金除外)、档案资料移交、办完备案手续、办清财务结算，确认武风险并签订退保协议后全额无息退还给乙方。若项目亏损或发生债务时，甲方将使用乙方缴纳的本项目风险担保金进行支付，差额部分由乙方自行负责全额赔付。

　　(4)在征得甲方相关管理部门和领导同意的情况下，成立”__________________________________________________”项目部和申请刻制”____________________________________________________”专用章，项目经理部需缴纳印章使用保证金：_______元，(大写： )，并与甲方签订”印章使用责任书”后领用。该印章由乙方专人负责保管，该印章不得用于签订经济合同文件，仅用于本项目实施期间甲方与建设单位、监理单位等相关单位之间的报审资料、交工资料、技术经济签证等有关事项，以上事项具体由乙方负责办理，与建设单位、监理单位等相关单位之间的书面资料须加盖甲方印章的，事前必须征得甲方同意批准后，方可盖章送出。

　　十一、财务管理

　　1、工程项目使用的资金全额由乙方负责组织且在甲方监督下运用，甲方概不负责资金的筹集事宜。

　　2、所有资金必须进入甲方指定的银行账户。

　　开户银行： 银行账号：

　　3、乙方与甲方内部之间的业务来往款项，乙方应按约定及时支付款项，未按约定支付且未按付款计划支付的甲方有权从直接掌握的资金中代为扣收。

　　4、甲方有权直接从所收工程款中扣收按本协议约定的由乙方应上缴的工程利润、工程税金、各项社保费用、风险担保金、工伤事故处理押金及其他应缴纳的款项。

　　5、在收到业主方支付的工程款超过合同造价的80%时，甲方有权对包括工程质量、工程安全、债务、债权等项目管理内容进行综合审计，控制乙方工程尾款的支付。

　　6、财务管理未尽事宜以甲方指定的相关管理办法为准。

　　十二、供应商管理

　　1、合同管理，乙方的所有对供应商的采购合同包括分包、材料、劳务等，必须以公司名义签订，凡加盖项目工程印章或项目经理或乙方签名的包括但不限于收料单、对账单、欠条、承诺函等均不具有法律效应，甲方均不予认可。

　　2、甲方有权每半年根据需要与供货商核对应付账款余额，跟踪账款支付情况，核实是否有未结账务。

　　3、乙方利用支付材料款、人工费等虚假方式转移资金的，甲方有权按照相关法律要求追究乙方责任。

　　4、乙方对供应商管理失控，供应商起诉至法院，冻结或强制执行公司银行账户资金的包括公司本部及其他项目部银行账户的，甲方按月息5%向乙方收取资金占用费，并承担相关诉讼等费用。

　　十三、甲、乙双方权利与责任

　　1、甲方权利

　　甲方有权利监督乙方在施工过程中遵守国家、地方颁布的法律、法规，严格

　　执行建筑安装工程项目的有关规程、规范及验收标准。

　　2、乙方权利

　　(1)乙方按照甲方与业主签订的建设工程施工合同及本合同约定，具体组织、指挥本工程施工管理、生产和各种经营活动的权利，甲方原则上不干涉。

　　(2)乙方具有独立的用人用工权、分配权、员工考核奖惩权。

　　(3)乙方根据工程需要对本工程需要的安装分包，机具、设备、材料供应物资具有独立的决定权，在同等条件下，乙方原则上应优先采用甲方的安装公司、材料供应及甲方的设备和周材。

　　(4)乙方根据甲方的相关规章制度，有权结合本工程的实际情况制定实施细则及管理措施。

　　(5)在全面完成本工程的履约责任后，乙方对本工程的合法盈利具有拥有权、使用权、支配权。

　　3、甲方责任

　　(1)协助乙方的工程决算工作，帮助乙方办理工程的决算工作。

　　(2)积极解决乙方在施工中存在的技术、质量、安全、设备、材料等问题，协调项目内外关系，为项目的生产经营创造良好的内外环境。

　　(3)协助乙方处理工伤事故、劳务争议等事宜。

　　(4)积极协助乙方处理涉税及催款事宜。

　　(5)负责向乙方提供建造师、工程师及五大员等相关证件。

　　4、乙方责任

　　(1)按规定为员工和工人购买五险。

　　(2)自行承担该项目明确的或隐藏的各种风险和责任。

　　(3)及时支付工人的劳务工资，若有拖欠情况，甲方有权直接将工程款支付给劳务队伍。

　　(4)严格遵守国家的法律法规，合法经营。

　　十四、违约责任

　　1、乙方承担由本工程引起的一切质量、安全、文明施工、工期、经济及治安刑事责任。

　　2、甲方发现乙方有下列情况出现之一者，在甲方多次协调未果的前提下，为确保甲方良好的社会信誉，甲方有权终止此合同，撤换承包责任人，并追求承包责任人及相关人员的经济及法律责任，所发生费用由乙方全部承担，并有权无条件接管所建项目后续工程。

　　(1)将工程转包(经批准的专业分包除外);

　　(2)管理人员配备不健全、不到位或不具有相应的资格证;

　　(3)工程出现重大质量、安全事故，造成对公司信誉的负面影响;

　　(4)未经甲方同意直接向建设单位收取工程款;

　　(5)项目出现重大经济纠纷或法律纠纷;

　　(6)乙方严重违约，不能保证甲方与业主签订的《建设工程施工合同》的履约;

　　(7)乙方私刻公司的各种印章。

　　3、甲、乙双方在履行本合同中发生争议应友好协商解决，协商不成，由重庆仲裁委员会仲裁。

　　十五、本合同双方签章(字)且甲方加盖骑缝章后生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，本工程竣工交验、保修期满且与本工程有关的债权、债务全部了结后合同自然终止。

　　甲 方： 甲 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日 年 月

　　合同签订地点：_______________________________

　　日

房屋建造施工承包合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据 号文件批复同意的巴州区20xx年以工代赈项目实施方案，现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他

　　有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，甲方将 工程承包给乙方组织实施，并达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：巴州区20xx年以工代赈项目柳岗坪村道路工程 工程地点：巴州区梓橦庙乡柳岗坪村施工区

　　工程内容：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，房屋及附属设施15户。

　　二、工程承包实施范围

　　按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施，即：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。

　　三、合同工期

　　本工程自签订合同为起始日，工期 日历天

　　四、质量标准

　　符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

　　五、结算方式

　　1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。

　　2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。

　　3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。

　　4、甲方在拨付工程款时，根据工程进度，经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后，方可支付。工程完工后，支付工程补助总价款的80%，剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。

　　5、经申请，开工时可预拨工程总造价30%的工程款。

　　六、乙方不得以任何方式进行分包、转包，一经发现，情况属实，将取消乙方工程承包合同，且一切损失由乙方承担。

　　七、安全责任

　　工程施工期间，乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定，如在施工中出现任何安全问题，乙方负全部责任。

　　八、竣工清场

　　工程竣工后，施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。

　　九、违约责任

　　超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。

　　十、 不可抗力

　　施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件)，本合同自行终止，并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。

　　未尽事宜，双方协商解决并签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

　　本合同一式份，其中甲、乙双方各执壹份，报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

房屋建造施工承包合同 篇8

　　合同编号____________________

　　工程名称：__________________________

　　工程编号：__________________________

　　发包方：__________________________

　　承包方：__________________________

　　签订时间：__________________________

　　签订地点：__________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条　工程项目

　　一、工程名称：__________________________

　　二、工程地点：__________________________

　　三、工程项目批准单位：

房屋建造施工承包合同相关文章：