保证金承诺书范文

保证金承诺书范文（精选19篇）

保证金承诺书范文 篇1

　　旅行社质量保证金银行担保承诺书

　　旅游局

　　根据《旅行社条例》规定， 旅行社(经营许可号 )须依法缴纳 万元人民币(金额大写： )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 )，我行作出如下承诺，保证申请人支付：

　　1、 申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。

　　2、 申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

　　3、 按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。

　　4、 如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

　　本担保承诺书有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　承诺人：

　　xx年x月x日

保证金承诺书范文 篇2

　　投标保证金承诺书

　　致：广西机电设备招标有限公司

　　我单位参加了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元，在此我方承诺如下：

　　1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。

　　我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。

　　2.如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。

　　3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称(盖章)：

　　投标人授权代表(签字)

　　日期： 年 月 日

　　说明：

　　1、为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

　　2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等

　　可能产生的一切后果由投标人自行负责。

　　3、如投标人未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。

　　注：

　　1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览

　　表及投标保证金单独封装的信封中。

　　2、未提供此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行承担。

保证金承诺书范文 篇3

　　陕西建工集团第十建筑工程有限公司：

　　为承建 工程，

　　我公司(本人)自愿向贵公司交纳 保证金 元

　　(￥ )，由贵公司代向建设单位(或招投标代理机构) 交纳。此保证金如发生建设单位(或招投标代理机构)扣款或不予退回等风险，由我公司(本人)承担，与贵公司无关。

　　特此承诺!

　　此保证金请转入如下单位：

　　收款单位：

　　账 号：

　　开 户 行：

　　承诺人：

　　年 月 日

保证金承诺书范文 篇4

　　福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人)：

　　福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位)：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号：(20xx)建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

　　本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

　　投标单位：(盖章)

　　法定代表人：(签字或盖章)

　　20xx年7月23日

保证金承诺书范文 篇5

　　清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，

　　在 工程建设中，我们承诺：

　　一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

　　1、本工程建设资金到位率符合规定要求;

　　2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;

　　3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;

　　4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款;

　　5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

　　二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

　　1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;

　　2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任;

　　3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

　　三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违

　　反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

　　承诺人：

　　日期：XX年XX月XX日

保证金承诺书范文 篇6

　　清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，

　　在工程建设中，我们承诺：

　　一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

　　1、本工程建设资金到位率符合规定要求;

　　2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;

　　3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;

　　4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款;

　　5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

　　二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

　　1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;

　　2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任;

　　3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

　　三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违

　　反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

　　承诺人：

　　日期：XX年XX月XX日

保证金承诺书范文 篇7

　　中国东方资产管理公司：

　　我本人自愿参与嵩明县圆山水泥厂债权的公开竞争性出售竞价会，特向贵公司作出如下承诺：

　　若我本人被宣布为中标人后，我本人未与贵公司签订相关资产转让合同或未支付拟收购债权的转让价款，则由贵公司全额没收本人已交纳的竞价保证金￥50,000.00元(人民币伍万元整)。对此，我本人无任何异议。

　　特此承诺

　　承诺人：

　　年 月 日

保证金承诺书范文 篇8

　　致： (招标人)

　　1. 我方参与投标的7个工作日内，按中标金额的2%且不多于80万元的农民工工资保障金足额存入指定的账户：

　　2. 如我方在承包的项目中出现拖欠农民工和工人工资资情况，由建设单位从其农民工工资保障金中先予划支。

　　承诺人：

　　时间：X年XX月XX日

保证金承诺书范文 篇9

　　陕西建工集团第十建筑工程有限公司：

　　为承建 工程，我公司(本人)自愿向贵公司交纳 保证金 元

　　(￥ )，由贵公司代向建设单位(或招投标代理机构) 交纳。此保证金如发生建设单位(或招投标代理机构)扣款或不予退回等风险，由我公司(本人)承担，与贵公司无关。

　　特此承诺!

　　此保证金请转入如下单位：

　　收款单位：

　　账 号：

　　开 户 行：

　　承诺人：

　　年 月 日

保证金承诺书范文 篇10

　　致：

　　我在贵单位 招标中，做出如下郑重承诺：

　　如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。

　　承诺单位：

　　法定代表人或授权委托代理人：

　　年 月 日

保证金承诺书范文 篇11

　　致：玉林市玉开龙潭开发投资有限公司(招标人名称)

　　如我公司在贵单位的玉林龙潭产业园龙鹏路Ⅲ标段道路工程 施工招标中中标，根据玉林市人民政府的相关规定，我方在此向招标人承诺：

　　1、我方保证在项目的投标文件中，如实反映我方以前所承建工程中工资支付的情况，并特别注明至提交投标文件截止之日止，不 存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

　　2.我方参与投标的项目，一旦中标，我方保证在收到中标通知书之日起20个工作日内，及时并足额将农民工工资保障金存入指定帐户，作为本项目农民工工资保障金。

　　3.如我方在承包项目中出现拖欠或克扣农民工工资和其它职工工资情况的，由建设行政主管部门从本企业缴纳的农民工工资保障金中先予划支。

　　4.如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，招标人有权取消我方中标资格。

　　承诺人：

　　时间：X年XX月XX日

保证金承诺书范文 篇12

　　旅行社质量保证金银行担保承诺书

　　旅游局

　　根据《旅行社条例》规定， 旅行社(经营许可号 )须依法缴纳 万元人民币(金额大写： )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 )，我行作出如下承诺，保证申请人支付：

　　1、 申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。

　　2、 申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

　　3、 按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。

　　4、 如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

　　本担保承诺书有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　承诺人：

　　xx年x月x日

保证金承诺书范文 篇13

　　陕西建工集团第十建筑工程有限公司：

　　为承建 工程，

　　我公司(本人)自愿向贵公司交纳 保证金 元

　　(￥ )，由贵公司代向建设单位(或招投标代理机构) 交纳。此保证金如发生建设单位(或招投标代理机构)扣款或不予退回等风险，由我公司(本人)承担，与贵公司无关。

　　特此承诺!

　　此保证金请转入如下单位：

　　收款单位：

　　账 号：

　　开 户 行：

　　承诺人：

　　年 月 日

保证金承诺书范文 篇14

　　“只要是侵害了老百姓利益的事，我们一定会管到底的。”我赶紧表明态度，电话那头这才缓和了情绪说出了要举报的问题：“这几年村民想要申请危房改造项目，都要向胡黎明交保证金才能顺利申请到项目……”

　　电话举报的问题具体，挂了电话，整理好电话记录，我立即向巡察组叶组长进行了汇报。巡察组随即召开组务会讨论，决定进行深入了解。

　　因为正值农忙季节，我们一致认为采取抽样核实的办法较为妥当。

　　到乡城建所调取了20__年以来麦地村委会申请危房改造的村民名单，打听好抽样的10户村民的地块位置后，我们便开始在山地里挨个走访。

　　连续走访几户都没有得到有价值的线索，我们心里不由打起了鼓。这时在自留地里找到了老杨，叶组长直接问道：“你20__年申请危改项目后，村委会有没有向你收过保证金呀?”

保证金承诺书范文 篇15

　　常州市建筑业企业农民工工资保证金动用支付承诺书

　　(工程所在地)建设局：

　　劳动和社会保障局：

　　总工会：

　　工程项目现已由我公司参与承建，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

　　—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。

　　二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

　　三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

　　四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

　　五、农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由(工程所在地)建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：

　　1.故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的;

　　2.因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的;

　　3.企业负责人、注册建造师(项目经理)、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

　　4.将农民工工资支付给个体承包人(“包工头”)，未兑现农民工工资的;

　　5.建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。

　　注册建造师(项目经理)(签字)：

　　法定代表人签字(签字)：

　　施工单位名称(章)：

　　年 月 日

保证金承诺书范文 篇16

　　常州市建筑业企业农民工工资保证金动用支付承诺书

　　(工程所在地)建设局：

　　劳动和社会保障局：

　　总工会：

　　工程项目现已由我公司参与承建，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

　　—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。

　　二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

　　三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

　　四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

　　五、农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由(工程所在地)建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：

　　1.故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的;

　　2.因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的;

　　3.企业负责人、注册建造师(项目经理)、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

　　4.将农民工工资支付给个体承包人(“包工头”)，未兑现农民工工资的;

　　5.建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。

　　注册建造师(项目经理)(签字)：

　　法定代表人签字(签字)：

　　施工单位名称(章)：

　　年 月 日

　　承诺人：

　　xx年x月x日

保证金承诺书范文 篇17

　　保证金承诺书格式一：

　　常州市建筑业企业农民工工资保证金动用支付承诺书

　　(工程所在地)建设局：

　　劳动和社会保障局：

　　总工会：

　　工程项目现已由我公司参与承建，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

　　—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。

　　二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

　　三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

　　四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

　　五、农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由(工程所在地)建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：

　　1.故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的;

　　2.因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的;

　　3.企业负责人、注册建造师(项目经理)、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

　　4.将农民工工资支付给个体承包人(“包工头”)，未兑现农民工工资的;

　　5.建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。

　　注册建造师(项目经理)(签字)：

　　法定代表人签字(签字)：

　　施工单位名称(章)：

　　年 月 日

　　承诺人：

　　xx年x月x日

　　保证金承诺书格式二：

　　(建 设 单 位)

　　清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在 工程建设中，我们承诺：

　　一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

　　1、本工程建设资金到位率符合规定要求;

　　2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;

　　3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;

　　4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款;

　　5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

　　二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

　　1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;

　　2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任;

　　3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

　　三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违

　　反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

　　承诺人：

　　单位(章)： 法定代表人(签字并盖章)： 办公电话/手机/信箱： 经办人姓名/职务：

　　办公电话/手机：

　　监督单位：

　　县清欠办(章)

　　二0 年 月 日

　　注：本承诺书一式两份，建设(开发)单位和县清欠办各留存一份

保证金承诺书范文 篇18

　　X公司：

　　兹有 。 身份证号： 。 郑重承诺如下：

　　一、于 年 月 日从(需填汇款人户名：开户行：账号：)打入贵公司(需填汇入行开户行：比如建行)账户的资金(需填汇入的大写金额：比如壹拾万元整)，是用于(需填具体项目名称)工程项目的投标。

　　二、该资金属自愿打入贵公司的，如果有违法违纪行为或其他风险因素，致使X公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险，由我单位(或个人)承担所有损失，不得以任何理由向贵公司主张权利索取该笔资金。

　　三、如果是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目，所有损失与贵公司无关。由我单位(或个人)承担保证金的损失及相关的全部费用。

　　(以下无正文)

　　承诺单位(人)：

　　年 月 日

保证金承诺书范文 篇19

　　致：广西机电设备招标有限公司

　　我单位参加了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元，在此我方承诺如下：

　　1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。

　　我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。

　　2.如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。

　　3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称(盖章)：

　　投标人授权代表(签字)

　　日期： 年 月 日

　　说明：

　　1、为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

　　2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等

　　可能产生的一切后果由投标人自行负责。

　　3、如投标人未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。

　　注：

　　1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览

　　表及投标保证金单独封装的信封中。

　　2、未提供此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行承担。

保证金承诺书范文相关文章：