工程劳务承包协议书
工程劳务承包协议书(精选19篇)
工程劳务承包协议书 篇1甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容、性质及数量:本工程起讫桩号K0+000-K3+550,线路全长3.55公里。路基宽度12m,设计行车速度为80Km/h,二级公路建设标准。
全线共有挖方15265m3;填方432165.7 m3;3cm沥青混凝面层45672m2;4cm沥青混凝面层50672m2;水泥石灰综合稳定土基层为129910m2;石灰土底基层为130420m2。
四、工程工期:20__年5月-20__年10月
五、工程质量要求:本分包工程质量标准双方约定为:合格,并要求达到业主要求的质量奖项的评定标准。
六、工程造价:分包部分造价3525万元(叁仟伍佰贰拾伍万元整)。
七、工程承包方式及取费标准:按照合同约定的工期和质量标准完成上述分包工程,按合同约定支付和收取工程款。
八、工程价款的拨付及结算方式:施工过程中,发包人、承包人应当在每月15日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资
料之日起计算,最长不得超过5日。书面确认后,双方约定采取以下方式结算支付分包合同价款:
1、发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。
2、发包人每月25日支付上月完成工程量价款的80%。
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期:严格执行合同文件规定的工期。
4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和重庆市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下:分部分项工程名称单位名称人工基价(元)经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工。
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书。
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十六、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日5‰的违约金。
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金100万元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金。
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付元的违约金。
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲乙方共同委派现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易
中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
年月日:年月日:
工程劳务承包协议书 篇2甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本建筑工程实际情况,协商一致订立以下劳务承包协议。
第一条、工程概况
一、工程地点:
二、工程名称:
三、工程结构及层数:
四、开工日期
第二条、合同内容
一、承包方式:包工不包料。不包括框架主体内的填充墙及内外粉刷等所有的二次结构。不包括防水、水电暖及消防、外墙涂料、粘贴、保温、装饰等材料、人工费用,不包括本工程内的回填土,不包括钢筋的竖向焊接,不包括任何税金。
二、承包范围:
1、钢筋砼结构。(模板的制作与拆除、钢筋的制作与绑扎、砼振捣与培养护等分项工程的全部工作内容)
2、包括:扎丝、铁钉、胶带。
3、外防护架的搭设。
4、乙方施工从基础垫层开始,甲方负责基槽验收
后交给乙方施工。5、乙方必须确保在主体施工期间文工地的各项工作配合和现场的卫生及施工范围内用材料的清运和整理。6、人工配合机械挖土,乙方配备好本工程必备的人员及工种,并保证满足本工程的施工,进度,技术、安全、质检及文明工地的需要,并提供必要的合格人员。
三、工程价款
按实际施工的面积每平方米元。基础和屋面按实际施工面积层计算,不在乙方承包范围内的工程应按每人每工元计算。空洞按实际面积计算。
四、合同工期
按甲方所定开工时间开始计算、如果是甲方原因造成的,甲方承担乙方的经济损失,按本协议第六款第8条执行。若因乙方人员不能到位其他乙方原因造成不能按工期完成,超过一天罚乙方500元,自然天气和不可抗拒的原因除外。
五、付款方式
每付一次工程款,付已完成工程量的工程款;如遇春节,甲方应付乙方已完工程的80%的工程款。混凝土主体工程完成后甲方应付乙方已完工程款的95%,乙方承包范围内的工程全部完成后。甲方应付乙方总工程款的97%,剩余3%验收后一个月内付清。
六、双方责任
甲方责任:
1、甲方要及时提供在施工中所需要的主要材料。
2、甲方提供乙方进场施工人员的水、电及住处齐备。
3、负责向乙方进行技术、安全交底。
4、负责每层的测量放线及准点。
5、协商施工现场各分包单位之间和地方关系。
6、按协议约定拨付工程款。
7、工地停工、代料时间超过72小时,停水、停电超过72小时,甲方按每人每天15元标准补贴给乙方生活费,或因甲方资金不到位引起的停工超过72小时。乙方的一切经济损失由甲方负责包括管理人员及工人工资,乙方所租用的周转材料费用由甲方负责,同时顺延工期。
8、不可抗拒的因素除外。
9、施工时,因图纸变更给乙方成损失的,由甲方补贴给乙方人工费。
10、付款现金支付乙方。
11、乙方所使用的生活及施工水、电费用甲方负责。
12、必须用泵送商品砼。输送泵由甲方提供。
13、在施工中,所需用的测量仪器由甲方提供。
14、甲方不按约定日期开工,乙方所用的损失由甲方负责。
15、甲方收取乙方的保证金,应在付给乙方的第一次工程款时退还乙
方。
16、乙方的外防护架在乙方承包范围的工程完工时,如因甲方的施工需要,所有的材料和费用应由甲方负责。
2、乙方责任
1、乙方必须按本工程的需要配备足够的试人员和管理人员。按甲方要求通知三日内及时进场,否则损失自负。进后必须进行三级安全教育、开班前例会,提高全员的质量安全教育。
2、乙方禁止使用18岁以下儿童、50岁以上人员和体弱病残者。
3、乙方人员进场应在甲方登记,并配合甲方办理施工或所需要的证件。
4、乙方应严格按照图设计和会审要及现行,规范和甲方的技术交底组织施工,建立质量控制体系,对主体工程施工进行系统的科学管理,其家现行施工及验收规范的要求,乙方应在施工现场自觉接受甲方及监理单位的质量验收。乙方应提前一周报施工计划,材料计划,钢筋下料甲方核实后方能施工。
5、乙方应对主体工程过程的质量负责。其主要内容如下:
A:熟悉施工图纸,领退料具、班组自检,互检,保养好全部所使用的机具及操作完毕后的场地清理,做好文明工地的状态。
B:乙方配合甲方测量放线机标高引测。
C:钢筋工程:钢筋制作、绑扎、安装。
D:模板工程:模板制作、刷脱模剂、安装、拆除、钢管清理堆放等。
E:砼工程:商品松散泵送、浇注、振动、抹平、养护等。
6、乙方选择要求配备专卖管理人员和技术人员并配制编制安全保证体系和质量保证体系报甲方,建立一套严格的管理体系加强自检,并按要求填自检记录。
七、安全文明施工
1、乙方应遵循安全生产,文明施工的有关要求,以及项目部的劳动纪律,采取严格的安全防护措施,严格按照安全生产操作法规和条例执行。
2、安全事故的责任及处理,应按国家有关法律执行和处理。
3、乙方在施工范围内必须严格按照甲方要求保证生产,现场区域内环境卫生。
八、临时用工
不在乙方承包范围内,甲方应按每人每天元计算。
九、不包括任何税金。
十、工程质量
要服从甲方质量、安全管理人员要求,国家现行规范进行施工,确保合格合格。
工程劳务承包协议书 篇3发包方:建筑工程有限公司四期项目部(一下简称甲方)
承包方:瓦工项目承包人(以下简称乙方)
楼工程为甲方所承建,甲乙双方本着平等、诚信、自愿的原则,经共同协商一致,现将此本工程设计图纸中所有瓦工工作量承包给乙方,为确保工程保质保量、施工安全,甲乙双方经共同协商,特定如下协议:
一、乙方承包范围
1、工程量:工程中所有瓦(泥、砼)工的工作量,主要包括:
(1)基槽基坑和管桩内须达设计要求而需人工局部挖除清理土方、回填土的夯实整平,砖模砌筑。
(2)所有砼的浇筑(含塔吊基础、场地砼硬化与保养、砼泵机进场就位时的各种配合工作、砼施工缝的处理、楼面砼浇筑前的模板表面清理、框架柱、剪力墙侧立模板与楼地面接触处做水泥砂浆三角缝、砼振捣后地面流浆的及时清理和回收、楼面砼因乙方浇筑标高超高后的处理、预制砼构件的预制和安装、厨房排气烟道的安装(含烟道根部的吊模和细石砼浇筑)。砼结构胀模凿除砼后的及时修补、其修补的价格由瓦工和木工双方协商确定。
(3)所有砖和加气砼墙体的砌筑与保养、砌体拉结筋砌筑时的安装、各种预留孔洞的预留、墙体与构造柱接触处马牙槎头砂浆和构造柱底面落地砂浆的清理、框架梁底墙顶的塞缝。室内墙面和框架梁柱面的抹灰及室外墙面、砼构件的抹灰、室内外墙面铺钢丝网或纤维网、外墙刮糙、室外梁柱架空板粉刷等。外墙保温粉刷不在承包内、外墙淋水试验的淋水和修补、墙面线槽和预留洞口的修补,砂浆的及时回收与利用。
(4)楼地面的基层清理、地面各种垫层和面层、楼面和楼梯砂浆细石砼面层的施工、厨卫间的地面淋水试验和渗水部位的处理、楼梯地砖及其踢脚线地砖、门厅花岗岩楼地面、室外散水踏步坡道的施工;屋面工程中的找坡层、保温层、找平层、刚性防水层施工、所有分格缝的油膏嵌缝、结构渗水裂缝、地面的空鼓和室内分户
验收的净宽净高的处理。人货电梯脚手架铺设由瓦工班组完成,包括水电线槽找补由瓦工班组完成。
(5)文明施工的工作和平时及交工前的清洁打扫、道路和场地硬化、脚手架四周的排水沟、脚手架连墙件拆除后的墙面修补等工作。
2、施工机具:
甲方提供搅拌机、振动器、振动棒、其余机械和小型用具均由乙方自备且负责承担,主要包含:磨光机、小车、铁锹、灰筒、水筒、水管、粉刷条、安全帽等器具。除甲方的机械外乙方所使用的机具由乙方负责维修和保养并承担相应的维修费用,甲方的搅拌机由乙方每天例行清理、润滑油的保养,包括内墙粉刷所需要的照明设施均由承包人自备。
3、施工用脚手架
外墙脚手架由甲方负责搭设,并供乙方使用;室内砌墙或粉刷所用的脚手架由甲方负责提供材料,乙方负责搭设和使用。
4、施工配合
乙方必须积极配合木工凿除砼后的表面修补;砼浇筑前的楼梯施工缝的清理;门窗安装的配合,包括窗侧小面砂浆抹灰而必须进行的上下楼层垂直度的控制、窗底砼的及时找平等;脚手架上自用材料、垃圾的清理;脚手架下在地面处的垃圾及时清理。
二、工程质量要求
1、乙方必须确保自己所承包的各分部分项工程达合格标准要求。乙方施工时必须按图纸、规范及有关标准施工。返工、重复用工时,用工自负。如影响工期时,由此产生的工期拖延和损失均由乙方负责赔偿。
2、各种砂浆按设计要求进行分类搅拌和使用,不得混用。
3、每次浇筑砼时均按甲方的施工方案进行浇筑,若现浇板浇筑的砼厚度达不到设计要求或超过规范要求的,造成板厚不合格且室内净高不符合设计要求的,每点扣500元。砼浇筑有空洞现象的,一次处罚1000元且一切损失由乙方承担。屋面砼梁板不得有渗漏,发现一处罚款300元。
4、乙方砌筑墙体时,吊运至楼面和脚手架上的砖应均匀分布,不得集中堆放,且应随吊随用,因砖荷载过分集中,造成现浇板裂缝的,由乙方承担相应的责任。
墙体砌筑时,应满足规范要求的垂直度和平整度,现场检查砌筑墙面垂直度超过1cm 时,每点罚款100元;粉刷的内墙面,阴阳角垂直度、方正度不符合要求,每点处罚50元;分户验收的净宽不符合要求时,每点处罚300元。所有不符合要求项目必须在甲方规定的时间内自行整改到位。
5、楼地面的砂浆装饰面层不得有起砂、如不符合要求时,返工由乙方负责。外墙严禁有渗漏情况,如发生此类情况时,相关处理费用均由乙方承担。
6、乙方在各分项施工过程中,必须按相关规定的程序进行施工,偷工减料造成的后果均由乙方承担。
三、工程工期要求
1、为确保本工程有计划、有步骤、有序地进行施工,乙方必须按照甲方排出的总进度计划表、月进度计划表和周进度进化及时组织人力,并能按计划实施。
2、乙方负责人每天下午5点(具体时间根据实际需要再确定)必须与甲方现场负责人进行工作沟通,对当天完成的工程量进行汇报和分析,并确定第2天需完成的任务,乙方如不能当面对接,应提前请假,否则每次缺席将处罚100元。
3、如因乙方原因,乙方所承包项目的实体进度不能与计划进度同步进行,造成工期拖延,推迟一天罚款20__元。在规定的时间内不能按进度完成而影响下道工序施工,每次罚款1000元。拖延总工期所需罚款的价格与甲方同工程建设单位签定的合同相同。
4、如因农忙延误工期,乙方承担甲方与建设单位合同所要求的延误责任。
四、安全生产要求
1、乙方所有进入施工现场的施工人员必须在进场时,向甲方提供有效的身份证复印件,并在甲方登记备案。
2、乙方进场施工人员必须接受由甲方组织的三级安全教育,服从甲方的各项管理,遵守甲方的各项安全管理制度。乙方对自己的施工人员每天班前必须进行安全教育,做到人人懂安全,人人遵守操作规程。
3、乙方应对甲方的各项安全设施有爱护的责任,不得损坏各种安全设施,因乙方人员造成损坏的费用和安全责任均乙方承担。
4、乙方所有进入施工现场的人员必须身体健康,因自身健康问题而产生的安全责任,与甲方无关。乙方的施工人员如违反安全操作规程的而发生安全事故,安全
责任及处理费用均由乙方自行承担,甲方不承担与之相关的任何责任和费用。一般施工情况下发生的安全事故,误工费、医药费均由乙方承担,若发生安全重大事故,甲、乙双方按6:4分别承担,另外分清责任大小。
5、对在现场不戴安全帽的施工人员,甲方发现坚决处罚,工人每人每次罚款30元。乙方承包人或现场负责人未戴安全帽的,每次处罚100元。甲方将以处罚通知单的形式发至乙方负责人,罚款费用在发放工程款时扣除。处罚单双方各执一份,在承包总价结算时作为结算凭证。
6、严禁乙方施工人员从楼上向外乱抛杂物的,发现一次罚款100元,造成的安全责任由乙方负全责。
7、外脚手架张设的安全网,严禁乙方随意解除,脚手架与墙体的连墙件严禁乙方私自拆除,发现一次处罚300元,且相应的安全责任均由乙方承担。乙方如因外墙脚手架局部妨碍施工时,应通知甲方,由甲方安排专业人员进行搭拆,乙方无权进行处理。乙方在脚手架上需堆积施工材料时,应按甲方规定的要求进行堆放,严禁超过脚手架规定的施荷载。
8、乙方必须安排专人每天进行脚手架的自用材料垃圾的清理,因乙方所使用材料垃圾坠落而至安全事故的,一切责任由乙方承担。
9、乙方使用垂直运输机械时,必须遵守规定的安全要求,严禁超负荷运输。乙方在吊运施工材料时,堆积的材料高度严禁超过吊蓝栏杆的上表面高度,因材料坠落造成安全问题时,乙方负全责。乙方在吊运脚手板等较长材料时,应采用二点捆在吊运材料时,必须使用合格安全的钢丝吊绳和限扣,如发现有安全隐患时,应及时通知甲方进行更换,否则一切后果由乙方承担。
10、使用人货电梯时,必须由甲方安排的专业人员进行操作,并听指挥。当人货电梯内无甲方安排的专业人员时,严禁乙方人员私自进入电梯内并操作,发现一次处罚1000元,相应的安全责任由乙方承担。进出电梯的安全门,乙方施工人员应在电梯操作人员同意后方可开启,并在使用后及时关闭。
11、乙方施工人员对现场用电和宿舍用电不得私拉乱接,需接线时应请示工地电工,凡私拉乱接者,所产生的安全责任均由乙方承担。
12、宿舍内不得使用电饭锅等电器设备,发现一次罚款100元。
13、乙方应与其它工程配合施工,乙方施工人员与其它工种施工人员发生打架斗殴,所产生的各项费用均由乙方自行承担,并由甲方对当事人处以300-1000元罚款,打伤的医药费及其它处理费用均由乙方自行承担。
14、乙方施工人员私自外出工地,至公路、河流等相关危险地的,一切责任均由乙方承担。
15、乙方人员不得酗酒,更不得酒后上班,发现一次每人处罚200元,并将责任人开除工地。
五、文明施工要求
乙方在平时正常施工时,应做到自己的施工场地整洁,施工完毕后的楼地面、脚手架上的施工用材料或垃圾即时清理干净,保证脚手架下和整个施工场地的整洁。未按甲方要求及时清理的,甲方有权另行安排,费用在合同价款中扣除。对上级进行的突击安全文明检查,乙方应进行全面配合,确保检查验收合格。
六、材料管理、成品保护
乙方在工程施工中,无论砌筑墙体、浇筑砼、抹灰等均应按甲方提供的砂浆品种施工,不得随意浪费,发现一次罚款500元,并承担相应的责任。施工当日,要做到砂浆、砼及时回收利用,不得随意乱抛乱放,若有上述情况发生,甲方根据实际情况扣除乙方相应的材料价格。楼面墙体砌筑后,现浇板面应及时清扫干净,烧筑砼时的落地砼均应及时回收,未达到时清扫回收要求的,甲方均根据实际情况给予处罚。乙方需要重要材料时,应先打领料单方可使用。乙方应对施工中的成品和半成品进行保护,发现人为的损坏按价赔偿损失,发现恶意损坏者,甲方按损失的双倍价格进行保护,发现乙方施工人员偷窃、出卖甲方材料的,视情节轻重罚款200元以上,对偷窃者开除出工地。现场使用的材料有防水要求的做好防雨水措施。
七、施工组织管理
1、甲方委派出曹爱民负责工程全部工作,乙方张春桃为工程承包负责人,双方共同负责履行合同的各项条款。
2、甲方负责对工程质量、工期、安全、文明施工的控制和管理,对各分项工程的技术交底、检查、验收。
3、乙方负责人必须在每天下午规定的时间和甲方工地负责人进行工作交流,适时调整和安排施工计划、人员计划、材料计划,确保工程施工有计划地进行。
工程劳务承包协议书 篇4甲方:
乙方:空调设备有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就施工承包事宜协商达成一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
工程范围:通风空调系统风管安装
第二条承包价格及包含的内容
空调风系统风管安装工程:以工程量实际完成量结算,施工主辅材、耗材、风管运输、机械、由甲方提供。乙方负责风管的安装及测量。
计价方式:
风管结算量=实际工程量×元/㎡
高效风口结算量=实际工程量×/个
调节阀结算量=实际工程量×/个
铝合金风口结算量=实际工程量×/个
管道开口结算量=实际工程量×/个
保温结算量=实际工程量×元/㎡
共板合管结算量=实际工程量×元/㎡
风机安装结算量=实际工程量×元/号台
软接结算量=实际工程量×元/个
顶板开口结算量=实际工程量×元/个
1、以上价格为成品风管轻工安装价格,标高在米以下范围,超标高另加价格或有权拒绝安装。(此价格不包括安装设备、混凝土、开洞口、),如在施工期间停电、停水、图纸变更、供货不及时,各个项目影响正常施工而造成误工。超过每天,按每人每天300元计算,当日结清。
2、上述承包价包含的内容:
(1)承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费。
(2)各类人身保险费用及生活费用。
(3)材料水平、垂直运输费;各类材料的场内二次倒运;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。
(4)劳动保护用品费用(手套、安全带、等):安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等,不含材料费)
(5)安全文明施工费用(垃圾清理费用、垃圾清运到指定的垃圾堆放地点),已包含在承包价中,如班组有违反安全文明施工的
行为,有关的费用(如监理或总包罚款等) 将从此项费用中直接扣除,情况严重造成重大损失且从结算金额不够抵扣的,由班组另行承担
(6)一般成品保护的人工费。
(7)承包工程范围内的排版放线,配合精装追位费用
(8)乙方施工时要注意节约主材和辅材,对于超出定额标准及损耗率的主材和辅材用量,甲方将扣除乙方相应费用。
第三条工程工期
乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)
第四条工程质量标准
1、符合国家及甲方相关施工及质量验收规范
2、符合相关质检部门验收标准
3、建设方.业主方及监理方满意。
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释程序如下:
1、本合同
2、本合同附件
3、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范:
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释, 不能淸楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协议解决。
第六条乙方责任和业务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护
等工作。
2、乙方所有人员必须做人员情况登记表上报给甲方(附身份证复印件,标明工种及工价),经甲方负责人签字方可入场。乙方所有人员每天上下班必须打卡,并服从甲方监督管理。
3、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排施工作业计划,投入足够的人力.物力.保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修.工期拖延损失及各种罚款。
4、乙方应按甲方要求的管理及技术人员保证质量到位。技术工人必须按国家规定持岗,技术必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%。
5、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况
6、做好施工场地已完工程部分的成品保护工作;因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
7、甲方无偿提供给乙方施工图纸两套。
8、甲方必须提前提供相应技术参数及标高。
9、甲方无偿提供住宿场所、现场用电、项目协调、手脚架、台钻、切割机、电焊机、高层运输机械等有利于工期进度。
10、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。
1 1、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所规定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
12、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品;
13、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件:禁止16岁以下的未成年和55岁以上的老人及体弱多病残人员进入施工现场,如乙方隐瞒情况,造成上述人员进入现场又造成严重后果的;由乙方负全责;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
14、派安全员配合项目安全管理。
指定人:身份证号:
第七条施工进度
l、乙方要严格按照甲方及其代表制定的施工进度计划进行组织施工,控制工期进度,并完成本协议规定的工期目标,乙方不得以任何理由拒不执行甲方及其代表所定制的工程进度计划。
2、如工程实际进展中进度计划有所调整计划时,甲方及其代表有权要求乙方进行相应调整。
3、如经过统计核算,乙方的世纪进展与计划不符时,甲方
有权要求乙方作出人力调整(撤场或增加人力赶工),乙方
工程劳务承包协议书 篇5发包方: 建筑安装工程有限公司(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就工程劳务施工作业合作事项协商一致,签订本劳务合同,以便双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:约 16000 m2(暂定,结算时以竣工图建筑面积为准)
4、结构形成:钢筋砼框架剪力墙结构。
5、层高: 16 层。
二、工期
开工日期:以甲方通知乙方进场时间为准。
竣工日期:乙方进场时间起 300 日历天。
分部分项工程按建设方、监理方批准的本工程《施工组织设计》和总工程进度计划中时间节点工期为准;非乙方管理不当或不可抗力因素造成工期延误,乙方须向甲方申报,24小时以上其延期天数以甲方签字生效。
三、工程质量要求:合格
(一)总体要求
1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行交底和组织验收,乙方按照设计施工图、设计变更单、技术核定单及建设方更改单等要求,精心组织施工,保证工程质量;保证工程各分项、各工序质量一次性验收通过并达到100%合格质量等级,如质量不合标准,必须返工处理,由乙方全部承担;因乙方原因造成的一切工程质量事故,由此产生的一切费用均由乙方全部承担。
2、特种作业必须严格执行国家特种作业安全技术考核规定,满足行业持证上岗的要求,(如电工证、塔吊工证、指挥工证、外架工证等)。在施工过程中保证工序交接制度,每道工序质量控制,做好各班组分项工程的安全、质量和技术交底,保质、保量完成甲方所要求的质量、进度、安全文明施工任务。
3、模板、架料必须满足强度、刚度、稳定性和施工图设计几何尺寸的要求、模板接缝必须平整、严密、不得漏浆、爆模,如造成损失。乙方承担由此造成的经济损失。(二)、特殊要求
1、钢筋配料时,先填写料单报审,经甲乙双方签字后下料。下料长度,钢筋的规格、型号、品种、数量、锚固长度、搭接长度均应符合设计和施工规范要求以及03G—101图集规定。
2、钢筋制作、绑扎、机械连接及焊接等应符合施工规范规定,钢筋连接方式由甲方书面确定,不增加其他费用。
3、砼浇筑时应有专人看护整理钢筋,以保证钢筋位置符合设计及规范要求和砼养护符合规范规定。
4、模板工程质量,按合格结构工程标准进行检查验收,检查验收通过后方可浇筑砼。
5、浇筑砼时,乙方必须安排责任心强、懂技术的工人看护模板及支撑是否变形或牢固。
6、模板拆除,必须取得甲方技术负责人的书面通知后方可实施。每次脱模后,模板应清除污物刷隔离剂,并分类堆码整齐。
7、乙方施工的钢筋砼结构工程质量,允许偏差必须控制在规范要求内、成型的砼必须做到密实,无漏振无蜂窝、面与狗洞现象。天棚达到平整合格的质量要求。
8、砌体工程质量按合格标准检查验收。
9、抹灰质量必须控制在规范要求内。墙面、柱子天棚抹灰按中级抹灰标准进行验收。楼地面找平层、屋面和抹灰工程要求平整无积水,表面洁净,无裂痕、脱皮、空鼓、破裂、
麻面和起砂等现象。结构层间必须牢固。
10、乙方所提供的辅助材料及采购的材料设备必须严格把好质量关,不得影响工程安全质量和进度。
四、乙方工程承包方式及工程内容
甲方提供建筑材料;乙方负责提供劳务,并组织安全、质量和技术管理及施工作业,提供本工程所涉用所有机械设备与涉用模板、架管、架材、内衬及联接件和周辅材,易损易耗材等。
1、按照本工程设计施工图纸、开工前后的设计变更单、技术核定单及建设方修改单等要求,乙方承包劳务完成的土建工程范围为:(1)基础工程的地梁;(2)“主体结构”各分部工程(含内外架、砌体、内墙抹灰、外墙非保温部分的抹灰及贴砖、屋面抹灰(若有)及楼地面工程,不含防水工程);(3)“建筑装饰装修”分部工程(不含门窗、栏杆、扶手、油漆、外墙保温、内外墙涂料和吊顶分项工程);(4)“建筑屋面”不含防水分部工程;(5)建筑物周边设计图纸尺寸散水工程。
2、其他不在劳务分包工程范围内的项目为:(1)智能建筑、通风与空调及电梯工程;(2)建筑物周边1.0米范围外的所有室外建筑环境工程(含绿化景观);(3)建设方二次装饰装修工程;(4)公用部分精装修(如玻璃幕墙、石材干挂或粘贴);(5)电梯前室公共部分走道。
3、工作内容:
(1)基础工程:基础地梁以上的(含地梁)劳务工程(地梁以下如发生项目另外计价)。
(2)钢筋工程的制作、安装、焊接、机械连接及植筋等、包括砌体、构造柱、过梁、屋面及零星构件等用钢筋制作、安装(含余料、废料的收堆存放及涉用垫块、铁马凳等,若工程中未使用铁马凳,则马凳由甲方提供)。
(3)模板工程的制作、安装与拆除,包括砼内衬及模板支撑系统等(含模板、架管、架料及连接件和螺杆)。
(4)预留件制作与安装。
(5)砼浇筑、养护以及凿毛、清除浮浆、施工缝踢打处理及缺陷剔打修补等。
(6)砌体砌筑、砼构件安装或预制施工等(含安放拉接筋)。
(7)按照设计施工图及施工规范等要求,完成劳务分包工程范围内的“建筑装饰装修”工程。如楼地面、内、外墙抹灰、天棚(材料均由甲方提供)等各道工序施工。
(8)按照设计施工图及施工规范要求,完成屋面工程(材料均由甲方提供)各道工序施工,防水分项除外。
(9)负责完成甲方与建设方合同中明确的配合工作内容,如各种后塞口的补抹、修补、提供临时用水用电接口等(不含消防、水电二次返工的孔洞后塞口补抹除外,各种管件补洞等二次修补)
(10)负责质量问题与质量事故的及时处理或返工工作。
(11)里外脚手架及各种安全防护设施的搭设、拆除、堆码以及检查、维护等。
(12)负责乙方施工项目所用材料设备进出场上下车以及场内的水平与垂直运输工作。
(13)负责自购与甲方供应的材料设备的管理工作。
(14)为满足施工需要,乙方负责提供承包范围内一切施工机械设备、机具、架料等,以及负责大型施工机械的设备基础施工以及安装、拆除和进出场运输工作。
(15)负责本工程临时设施用电在二级配电箱以后的线路。
(16)负责施工现场安全文明施工的管理工作,负责施工现场车辆出入的冲洗工作。
(17)负责施工过程中承包范围内的建筑垃圾的及时清除和楼房移交时的清洁工作。
(18)负责施工现场生活管理和治安保卫(含防火防盗)及环境卫生、厕所冲洗等工作。
(19)协助甲方做好工程管理与配合工作。
(20)协助甲方做好工程施工质量的检查、试验及验收工作。
(21)负责本工程所承包施工项目所有乙方提供机械设备的按章操作使用和维修保修工作,确保本工程机械设备使用与作业安全。
(22)对分包单位需使用施工器械(如塔吊、施工电梯)予以配合。
(23)负责本工程坐标、轴线、高程的施测复测与分线及点线的复检自查自检工作。
五、甲方责任
1、为乙方提供施工图两套(并提供电子文档一套),负责安全技术质量和文明施工交底、指导及统一指挥管理。
2、负责工程控线及水平标高的控制测量与复测审核。
3、负责向乙方进行每一工序的技术交底和实施“三检制”检查验收工作。
4、提供二级配电箱以前的临时施工用电和本工程的临时施工用水(如需加压设施由甲方负责)。
5、对本工程的安全文明施工进行监督及检查、指导,有权对乙方违规行为进行纠正及处罚。
6、对本工程的工程质量、工期进行统一计划、安排和控制。
7、必须制定满足本工程要求的工程书面进度计划并制定详细的周进度计划、月进度计划以及总进度计划的适时调整。
8、负责进行本工程的各项协调工作。
9、提供生活用水用电、施工用水用电,提供给水管至每幢固定位置主水管楼层预留出口两个,以及乙方工人的临设住宿用房。
10、所提供的主材包括钢筋、商品砼、水泥、河沙、砖、石子、钢丝网、止水材料系列等。
11、因设计变更而增加的费用由甲方负责。
六、乙方责任
1、基础地梁工程及所有主体土建工程,主要包括基础地梁钢筋、模板及主体结构钢筋制安、模板制作、砼浇筑、砖砌体、抹灰、地坪、楼梯间及甲方与建设单位合同约定承包范围内和施工图纸所有土建工程施工内容。
2、内墙面工程:挂网、抹灰、室外1.0米范围内散水,外墙面工程非保温部分的抹灰及贴砖。
3、乙方自备设备设施有:塔吊、对讲机、钢丝绳、施工电梯或按建设单位及监理审核的施工组织设计要求配备,其中塔吊工工资、指挥工工资、施工电梯操作人员工资由乙方自行负责。电焊机、二级配电箱以后的三及配电箱和线缆、搅拌机、台式圆盘锯、手提圆盘锯、台钻、电锤、振动电机和振动棒、对焊机、竖焊机、锻铁机、钢筋校直机、直螺纹套丝机、焊机手线及面罩焊钳、手推车、切割机、切片机、水平仪,砼浇筑所渉及的设备、用具、砼收装机、料斗承包范围、串筒卸料平台等,自己所用机器保养及电器设备维修均由乙方自行负责。
4、乙方需自行提供的工具:平铲、十字镐、灰捅、抬绳抬杆、铁桶、抽水机、撮箕、皮(胶)水管、胶水平管、振动棒、抹灰工具及广线、灰盘、铁板、断线钳、手提刨机、手枪钻和手推车及满足施工要求所需的一切机具和工用具,二级配电箱以后的供电线缆和供水口以后的供水胶管等。
5、乙方需提供的材料:钢管、钢管扣件、组合木模板、板材、枋材对拉螺杆(防水螺杆除外)以及安全网、竹跳板、扎丝、铁丝、钉子、竖焊剂、电焊条、外加剂、封口胶带、胶沫剂、彩条布、双面胶、大小扫把、棉纱、砂轮机、各种大小钻头、切割片、安全帽、保险绳及劳保用品、夜间作业照明灯具、电线以及二级配电箱以后的所有施工用电线路的敷设及安装。
6、工人的生活及防疫和劳保用品由乙方自行负责。
7、保证本工程的安全文明施工,执行甲方安全文明施工管理条例和规章制度。(负责土建安全防护的搭设与拆除和楼层卫生清理打扫。
8、乙方应严格按照施工图及图说、图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件及施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
9、配合甲方及其他分包单位做好配合的相关工作事宜,(如消防、电梯安装预埋等)。
10、按甲方周、月、季进度节点计划完成进度。
七、安全文明施工及管理目标
(1)、管理目标:达到市区级文明施工工地。
(2)、乙方进场后,对所属工人做好安全文明施工教育工作和安全措施工作,委派负责安全的专职人员,负责现场的安全文明施工工作;安全防护按要求负责搭设,检查合格并
3 / 5
形成资料记录。
(3)、乙方在施工过程中必须严格遵守发包方指定的各项安全文明施工管理制度,按安全操作规程操作,认真执行国家现行的安全规程GJ80--91、33--86、46—88、JGJ--59--99进行管理,做到安全生产,文明施工。
(4)乙方人员严禁酒后上班从事任何工作,禁止擅改设计几何尺寸与野蛮施工;在操作过程中,上岗操作人员必须戴安全帽、戴胸牌、高空作业必须系安全带、不准穿拖鞋、赤脚上班、对特殊工种实行现场压证上岗制度,若违规操作,对违反规章者按现场综合管理制度进行处罚,并承担所造成的安全事故责任。
(5)、乙方必须与进场作业班组及工人签订安全、质量进度工期责任合同,把安全质量责任分解落实到每一个班组及人头上。
(6)进入现场的人员必须佩戴安全帽,听从发包方管理员的正确指挥,并严格保证接受安全教育。
(7)、宿舍环境卫生实行乙方专人管理,生活垃圾归入专用设施内。
(8)、工人进场后必须经公司的三级安全教育方可上岗,安全第一,质量第一。工人必须严格遵守公司的各项规章制度。
八、工期及进度
总工期(不含基础地梁顶以下部分) 300 日历天,乙方必须保证按甲方所制定的进度计划的施工,乙方周、月进度,以甲方会议决定的书面通知为准。
九、工程单价
本工程一次性包干,按建筑面积计算,基础地梁顶标高以上 410 元/m2计算(不含税金,乙方提供人工工资表)。
基础工程地梁顶标高以下工程劳务费用另行协商。
十、履约保证金缴纳及返还方式
1、履约保证金40万元(肆拾万元);乙方于年月日前缴纳履约保证金万元(万元),剩余万元(万元)在进场时缴纳。
2、保证金退还时间和比例,主体框架完成七层退还乙方保证金20万元(贰拾万元),剩余20万元(贰拾万元)在主体框架封顶后退还。
十一、工程款支付
1、乙方在本工程中从基础地梁垫支至主体框架结构7层后的5天内,甲方支付乙方劳务进度款按完成建筑面积的200.00元/㎡;当完成主体框架封顶后的5天内,甲方支付乙方劳务进度款按完成建筑面积的200.00元/㎡;剩余款项(留3%作保修金)待外架拆除完毕5日内支付。
2、保修金的退还按相关规定分项工程保修时间期满后5天内分别支付乙方。
十二、其他约定事项
1、务工人员必须提供本人身份证复印件,经三级教育培训后才能进入现场施工。
2、乙方工作人员必须遵守国家法律、法规规范以及甲方现场管理规章制度,民工工资
管理按国家政策及重庆建委要求办理,拖延民工工资责任由乙方负责。
3、乙方人员进场后,各班组之间搞好团结,不得酒后作业,打架滋事。
4、现场人员应服从甲方管理人员安排,不得借故闹事或阻碍施工。
5、本项目中乙方施工范围及临设区的清洁卫生由乙方负责清理;甲方分包的工程施工
中所发生的建筑垃圾由甲方负责清理场。保持清洁卫生。
6、本工程所产生的计时工工资。小工按 150 元/工日、技工按 200 元/日的标准
执行。
7、基础部分如甲方分包工程需使用塔吊,其使用的塔吊租赁费用(含操作工工资),
由甲方支付。
8、在乙方的工作完成申报停用设备7日后,甲方所分包的其它分项工程需使用乙方的
相关机械设备时。其费用以甲方协调分包工程单位负责。
9、工程施工中若因甲方原因造成停工带来的损失必须按实赔偿,否则乙方拒不开工,
直至甲方按实赔偿为止。
十三、争议的解决
本合同如有未尽事宜及争议的地方由甲乙双方协商解决,协商不成向所在地区的劳动
局仲裁判决处理,人民法院诉讼。
十四、违约责任
本合同中关于甲乙双方违约的具体责任如下:
1、每延期一天支付工程款,甲方按应付工程款的月息3%支付给乙方作为违约金;乙方向甲方缴纳的保证金,如甲方不能按期退还,按保证金总额增加3%月息计算违约金支付给乙方。
2、甲方违约责任:因甲方原因造成乙方停工待料,时间超过24小时后,由甲方按实际发生时间与乙方核定签证超时停工待料补助费用,并即时支付。
3、乙方违约责任:由乙方承担所施工范围内的一切质量问题引起的法律和经济责任;因乙方承包人的责任造成甲方延期交房,由乙方承担由此引起的经济损失。
十五、合同有效期
从合同签订之日起,甲方收到乙方履约保证金时起至工程竣工保修期满支付清本合同款项后,本合同自动终止失效。
十六、其他
1、如本工程需申报优质结构工程,甲、乙双方另行商定相关事宜。
2、本工程安全、质量及事故发生后应视当事人发生情况,调查追究相关责任人的责任。
3、在本工程施工过程中,若乙方不自觉遵守甲方项目规章制度,不服从甲方、监理、
业主方安排,甲方有权对乙方进行处罚。
十七、合同份数
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,具有同等法律效力。
工程发包单位:(公章)工程劳务单位:(公章)
发包方负责人:承包方负责人:
身份证号码:身份证号码:
电话:电话:
订立时间:年月日订立时间:年月日
工程劳务承包协议书 篇6甲方:云南景顺建设工程有限公司(简称甲方)
乙方: 身份证号:
为了将甲方把该项目的所有 砌体 工程分包给乙方(包括线条及造型)。为明确双方职责,经双方共同协商,特订如下劳务协议:
一、 工程名称: 三盛商贸城 工程
二、 承包范围: 地下室至天面所有砌体 。
三、 承包方式:
四、 施工工期:结合甲方的施工工期及进度,按时完成任务,并保证自进场之日起, 20xx.12.30 完成所分部/项工程。
五、 质量标准:达到国家验收规范标准( 砌体 分/项部工程),反工部分由乙方负责及赔偿材料款。
六、 承包单价:
按面积 元/㎡结算。
七、 付款方式:
每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款75%,余款 %在工程验收合格后的 天内付清。
八、 甲方职责:
1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。
2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底,并定时召开班组协调会。
3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。
4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。
5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。
6、木工机械,电源由专职电工搭接至配电箱。配电箱外的电缆线由乙方自理,包括夜间加班时所用线缆,灯具等。
九、乙方职责:
1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥,必须严格按图纸及相关规范要求进行施工,不能随便更改图纸。
2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。
3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度,不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸,违者将重罚。在现场工地打架者,双方各罚款500元,班组负责人罚款300元,对施工造成严重后果和重大经济损失者,移交公安机关处理,项目部将从重处罚并强制性驱逐出场,处罚金额在保证金中和工程款中扣除。
4、甲方必须保证安全设施齐全完好,如安全设施不定期完善或存在隐患,乙方有权拒绝施工,拒绝违章指挥作业并及时向甲方提出改进措施,待完全设施完善后在继续施工。否则,造成安全事故一切后果由乙方负责、另外:乙方原因造成对他人的伤、亡、残所产生的费用乙方负责。
5、乙方在施工中必须按甲方的安全技术要求或国家有关安全技术施工规范要求进行操作,特殊工种必须持证上岗。否则,造成一切后果由乙方负责。
6、如工程质量不符合要求,乙方负责无偿整修或返工,如乙方造成材料损失的,甲方从乙方承包的工程款重扣材料费,由此造成的一切损失由乙方负责。
7、乙方完不成甲方的下达的当月生产任务,甲方应协同乙方查找原因,制定计划,拿出补救措施,连续两次完不成甲方下达的生产任务,甲方有权终止合同,乙方必须两天退场,甲方不再做任何解释,也不支付任何费。
8、乙方必须在确保质量的前提下,降低工程成本,节约材料。如乙方故意浪费材料,甲方根据情节轻重进行处罚或终止合同。节经约材料在损耗范围内,甲方按节约款给奖。
9、承包负责人必须保持至少有一个人在工地现场,如需外出,预先向甲方负责人请假允许后方可,否则一次扣款200元。
10、乙方负责外来人口暂住,计生费等。
11、结账或借款,甲方只认乙方负责人 。
12、安全指标:无死亡。无重伤、无轻伤。
13、合同一经签订,双方不得悔改。如乙方在施工过程中故扯皮、捣乱(包括以单价太低等因素为由)而停工,甲方可以无条件驱逐乙方出场,并以工程产值得70%结算给乙方,乙方负责赔付,因乙方停工所造成的一切经济损失。
14、乙方必须配备有相应职称的专业技术管理人员1名以上,并将施工组织机构人员列表上报甲方,并明确分工和职责。
15、乙方在执行甲方指令时,如对甲方指令有不同意见,可向甲方书面提出,在甲方批复意见后,按批复意见执行。但在甲方未批复前,仍按原指令执行。
16、乙方不得将工程转包给别人,否则甲方有权终止合同,并按乙方违约清场。
十、其他事项:
1、面积的计算方法按规定进行计算,如有争议部分双方共同到省造价咨询,以咨询答复为准。
2、未尽事宜,双方友好协商解决,如有相互抵触,服从国家有关规定。
3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同具有法律效力。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
20xx年 月 日
工程劳务承包协议书 篇7发包方:(简称甲方)
承包方: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xx县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。
一、工程概况
工程名称:xx县 建筑工程
工程地点:xx县
工程规模:总建筑面积:约 ㎡
承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。
二、合同工期
施工工期: 个月,即: 年 月 日开工, 年 月 日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量
工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300—20xx以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、工程费用计算
1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 x万元总承包包干;
2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。
五、工程款支付
1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;
2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,1年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、 双方权利义务和职责
1、甲方的职责
(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;
(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;
(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责
乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:
(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
3、相关权利义务
(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;
(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次;
(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-20xx0元/次;
(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次; ( 5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次;
(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;
(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业
工程劳务承包协议书相关文章:
工程劳务承包协议书
上一篇:家庭水电安装合同书样本
下一篇:单项承包合同范本