外墙涂料施工承包合同样本

外墙涂料施工承包合同样本（通用11篇）

外墙涂料施工承包合同样本 篇1

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方将_______________工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条：1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　第二条：合同单价(不含税)

　　1、平 涂：________元/m2 2、真石漆：_________元/m2

　　3、污水管：________元/m2 4、技 工：_________元/天

　　第三条：工程结算方式

　　1、 乙方进场施工起一个月后，甲方按每月进度的80%支付乙方工程款，工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为一年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

　　2、 工程总造价以现金结算，乙方包工，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

　　3、 工程竣工验收合格后30天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

　　第四条：合同过期

　　1、甲方发出进场通知后，7天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为__________天。 2、在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延。①遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。②甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

　　第五条：工程质量等级

　　1、甲方对工程质量的要：以技术交底为准，在保质期内不脱皮，基本不褪色。

　　2、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

　　第六条：甲方、乙方责任范围

　　一、 甲方责任

　　1、甲方提供水、用电和工人住宿的位置和脚手架(4.5米以上)，甲方承担由此费用。 2、甲方按进度支付乙方工程款，并负责提供与施工相关的资料。

　　3、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

　　4、负责组织工程竣工验收。

　　二、 乙方责任

　　1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审核并有责任保证其人身安全。

　　2、雇佣人员的身体素质和技术能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。

　　3、乙方承诺严格按照油漆工工艺操作，保证施工质量。

　　4、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务。如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商。

　　第七条：双方违约责任

　　1、合同生效后，擅自撤出合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给乙方。

　　2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时应不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

　　3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延误完工，每逾期一天，按本合同工程款的1%支付给乙方。

　　4、乙方不能按合同期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每逾期一天则支付甲方本合同款的1%。

　　第八条：附则

　　1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

　　2、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。

　　甲方：盖章：年 月 日

　　乙方：盖章：年 月 日：

外墙涂料施工承包合同样本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、法规和公司文件相关规定，遵行平等、自愿、公平、诚信的原则，明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商一致签订本施工合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：甘泉县下寺湾镇惠民家园及梦泽园小区

　　1#—6#楼

　　1.2 工程地点：甘泉县下寺湾镇

　　1.3 结构形式：砖混结构

　　第二条 工程承包范围和承包方式

　　2.1 工程承包范围：外墙保温涂料

　　2.2 承包方式：包工包料。

　　第三条 承包工程造价

　　3.1 外墙保温;涂料二项按实做面积含税结算，外墙保温按实做 元每平米，外墙涂料按实做面积 元每平米。

　　3.2 乙方负责工程材料的检验，备案等，材料检验备案费用乙方自理。

　　第四条 工程质量标准

　　4.1 乙方必须按照施工图纸设计文件和国家现行行业标准、行业规范、材料标准、工艺标准、验评规范、规范强制性条文以及甲方项目部有关人员的技术交底等进行施工。

　　4.2 乙方在质量管理中按标准自检配合甲方检查验收，如质量达不到要求，所有停工、返工、材料损失均由乙方自行承担。

　　4.3 因质量达不到标准和项目部的要求，甲方有权强行使其：①返工;②停工;③清场退出。

　　4.4 乙方必须做好工人的安全、质量、进度交底。班前教育及班前检查工作，做好安全质量自检工作，发现问题及时报告处理。

　　第五条 施工工期

　　根据公司和项目部对该工程进度的安排，乙方承包工程于___年__月__日完工。因开工条件及不可抗力因素工期相应顺延。

　　第六条 安全文明施工

　　6.1 甲乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按甲方要求施工，杜绝死亡、重伤事故，如发生伤亡事故全部由责任乙方自行承担。

　　6.2 乙方进场前必须购买工伤保险，乙方组织的自己作人员学习、掌握并执行现行安全生产的法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度，乙方必须执行“三级”安全教育制度，乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗，严禁出现“三违”现象，如出现任何事故后果全部由乙方自负。

　　6.3 乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查，乙方所用的施工机械设备除现场有的，其它自行解决。施工机械必须符合国家规定标准，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效，且经有关部门检验合格，同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。

　　6.4 乙方发生人员伤亡时，必须按要求及时上报并保护好现场。不管其事故责任在何方，必须做好伤员的抢救和事故善后处理。

　　第七条 材料要求

　　1. 外墙保温为40厚B1级挤塑聚苯板(其他不同部位、不同厚度聚苯板除厚度不同，其它不变)。 保温网格布及膨胀螺丝、砂浆、滴水线条、外墙涂料、腻子等符合项目部指定标准。

　　2. 因乙方施工造成的废料，乙方必须清理干净。

　　第八条 工程付款的结算及保修期

　　8.1 工程付款：乙方垫资 万后，按工程进度付给

　　乙方工程量的 %，在公司和项目部验收合格后付给乙方 %，扣留乙方保修金为按工程总造价的5%，保修期为二年、保修时限从竣工之日算起。

　　8.2结算方式：按实做面积计算。

　　本合同一式三份双方签字后生效。甲乙双方各式一份，一份保存公司财务室。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　联系电话：______ 联系电话：_ _

　　年 月 日 年 月 日

外墙涂料施工承包合同样本 篇3

　　甲 方：

　　乙 方：

　　乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、平等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包范围：

　　1、乙方承包范围内的涂装工作包括：平整层、打磨、上底油、喷面漆;

　　2、现场材料保管;

　　3、乙方负责分色、分格;

　　4、掩盖不同或不动部位的工作。

　　四、 承包方式：以包工包料的方式。

　　五、 工程量计算：按实做工程量以平方米计算。(按图纸的展开面积计算)

　　六、 承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。

　　七、 付款方式：

　　1民币

　　支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

　　八、 工期条款：

　　1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

　　九、 施工验收标准：

　　1、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

　　3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　十、甲乙双方责任：

　　1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

　　2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案,并向乙方进行现场交底。

　　3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

　　4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

　　5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的费用。

　　6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。

　　7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

　　9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　十一、争议解决：

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十二、其他：

　　1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

　　2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

　　3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约代表： 签约代表：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　签约时间： 年 月 日

外墙涂料施工承包合同样本 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司部分外墙防水涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地址： 西安市科技一路赢苑雅筑

　　2.施工内容：外墙防水涂料粉刷 ，总面积约 5000 平方米。

　　3.工程开工日期： _20xx__年___8___月_____6_日

　　4.工程竣工日期：____20xx__年___9___月____6__日

　　5.工程承包方式：包工。

　　6.工程总天数： 30 天,雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照总计 50000 元计算(大写) 伍万 元。

　　第三条 工程质量及验收

　　1.工程使用主要材料由甲方提供。

　　2.工程验收标准：所有外墙面1层防水涂料，窗边补胶。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　第四条 付款方式

　　合同签订后，甲方在工程开工后两天付 10 %的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票或收据后，甲方支付 70 %的工程款，剩余的 20 %工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后一次性付清。

　　第五条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方应为工人购买人身意外保险。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方

　　负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　第八条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：乙方：

　　甲方签字： 乙方签字：

　　签约日期： 年 月 日

外墙涂料施工承包合同样本 篇5

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方将_______________工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条：1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　第二条：合同单价(不含税)

　　1、平 涂：________元/m2 2、真石漆：_________元/m2

　　3、污水管：________元/m2 4、技 工：_________元/天

　　第三条：工程结算方式

　　1、 乙方进场施工起一个月后，甲方按每月进度的80%支付乙方工程款，工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为一年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

　　2、 工程总造价以现金结算，乙方包工，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

　　3、 工程竣工验收合格后30天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

　　第四条：合同过期

　　1、甲方发出进场通知后，7天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为__________天。

　　2、在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延。①遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。②甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

　　第五条：工程质量等级

　　1、甲方对工程质量的要：以技术交底为准，在保质期内不脱皮，基本不褪色。

　　2、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

　　第六条：甲方、乙方责任范围

　　一、 甲方责任

　　1、甲方提供水、用电和工人住宿的位置和脚手架(4.5米以上)，甲方承担由此费用。

　　2、甲方按进度支付乙方工程款，并负责提供与施工相关的资料。

　　3、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

　　4、负责组织工程竣工验收。

　　二、 乙方责任

　　1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审核并有责任保证其人身安全。

　　2、雇佣人员的身体素质和技术能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。

　　3、乙方承诺严格按照油漆工工艺操作，保证施工质量。

　　4、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务。如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商。

　　第七条：双方违约责任

　　1、合同生效后，擅自撤出合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给乙方。

　　2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时应不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

　　3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延误完工，每逾期一天，按本合同工程款的1%支付给乙方。

　　4、乙方不能按合同期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每逾期一天则支付甲方本合同款的1%。

　　第八条：附则

　　1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

　　2、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

外墙涂料施工承包合同样本 篇6

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼

　　2.施工内容：外墙涂料粉刷 ，总面积约______平方米。

　　第二条 工程工期

　　3.工程开工日期：______年______月______日

　　4.工程竣工日期：______年______月______日

　　5.工程承包方式：包工包料。

　　6.工程总天数： 天,恶劣天气条件下经双方协商可延长。

　　第三条 工程价款

　　工程价款按照每平方米 元计算(大写) 元，(以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经甲乙双方共同认可。

　　2.工程验收标准：符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

　　5、乙方要精心施工，确保颜色一致，

　　第四条 材料供应

　　乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　第五条 付款方式

　　合同签订后，甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

　　第八条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的损失，应进行补偿。

　　第九条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

外墙涂料施工承包合同样本 篇7

　　甲方： 身份证号码： 联系电话： 。

　　乙方： 身份证号码： 联系电话： 。

　　甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况：

　　1、工程地址：;

　　2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：外墙涂料粉刷面积约：

　　3、使用颜色号：。

　　4、工程承包方式：;

　　5、工期：自日至月 日完工;共计： 天。以验收检查为准，两天顺延。

　　第二条：工程款项：

　　1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方;外墙面积： 平方米，单价： 元/平方;门板面积： 平方米，单价： 元/平方;冲洗面积： 平方米，单价： 元/平方。(此单价不含税金)

　　第三条：付款方式：

　　本合同签定后，甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %;施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺： 年 月 日前结算清工程的余款。

　　第四条：质量要求：

　　1、工程验收标准，根据甲方要求;

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

　　第五条：双方的责任：

　　甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

外墙涂料施工承包合同样本 篇8

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

　　第一条 工程项目

　　1、工程名称： 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目

　　2、工程地址： 青岛市李沧区台柳路以西，青山路以南

　　3、工程内容：

　　4、工程质量： 一次性验收合格

　　5、承包方式： 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)

　　6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。

　　7、结算面积：约 平方米。

　　8、总造价：

　　9、工期：每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为 20 日历天

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二条 质量标准

　　1、乙方必须按照国家和山东省有关质量标准提供合格材料并施工，质量达到山东省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》青岛市有关职能部门颁布的标准要求。

　　2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应按照《青岛市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

　　3、本工程质量标准：本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范，按照现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

　　4、涂料颜色：乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。

　　工程质量：

　　1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。

　　2、颜色应均匀，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。

　　3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”，并严格执行：适用范围、使用方法和注意事项，包装、贮存及运输等管理要求。

　　4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行维修和整改，满足上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担，与乙方无关。

　　5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的5‰对乙方做出处罚，并追究其他相关责任.

　　工程管理

　　1、乙方必须严格按总承包方要求，编制施工作业计划，进行施工组织设计，工期控制，确保实现质量目标。

　　2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，服从领导。

　　3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并承担一切费用。

　　4、乙方在施工过程中，必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。

　　安全生产：

　　1、乙方进入施工现场，必须佩带安全帽，并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。

　　2、乙方施工过程中，出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部承担相关责任和连带责任。

　　3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员，确保工程项目顺利进行。

　　4、对于乙方在施工中的安全隐患，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。

　　工期延误：

　　对以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。

　　1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。

　　2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款0.5‰的罚金。

　　工程保修：

　　乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为五年。

　　付款方式：

　　1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。

　　2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。

　　3、工程竣工后，乙方应及时整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书20日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。

　　4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要提供工程款使用计划，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关委托人证明文件，否则甲方有权拒付。

　　5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。

　　第四条 工程保修

　　1、本工程保修金为工程结算总造价的 5 %，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。

　　2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起 5 年。

　　3、保修项目内容及范围

　　3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责维修。

　　3.2保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量维修通知后24小时之内，乙方必须及时到达现场并安排维修。如乙方不能及时安排维修，甲方有权安排第三方单位进场维修。第三方维修单位结算款及加收15%的服务费，从乙方保修费中扣除。

　　3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满 5 年，在保修期间，若维修费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满 5 年后无质量问题，60日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。

　　3.4成品保护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。

　　第五条 施工条件

　　总包方应向乙方提供以下必要的施工条件：

　　1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。

　　2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净，不妨碍施工。

　　3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成，多余孔洞应填平

　　第六条 施工管理

　　项目总包方责任：

　　1、组织对乙方施工方案的审定。

　　2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。

　　3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。

　　4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺利执行。

　　5、积极配合乙方施工，负责协调施工现场人员管理，及时对须隐蔽验收部位进行验收。

　　工程承包方责任：

　　1、 负责编制施工方案，并于开工前 5 日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。

　　2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，施工安全管理严格按照有关文件规定执行，确保施工安全和第三者安全，因乙方原因造成的安全伤亡责任事故，有乙方承担全部责任，并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。

　　3、及时清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，如果被执法部门查到，造成的责任及处罚有乙方承担。

　　4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。

　　5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不按照工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。

　　6、乙方原因在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应承担甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。

　　7、遵守工地安全文明施工规定，能够接受因违反规定所给予的处罚。

　　8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整洁。

　　9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。

　　第七条 违约责任

　　任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿)，均有违约方承担责任和赔偿。

　　补充条款：

　　1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。

　　2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并及时提供合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。

　　3、综合价格均为含税价格，如无需提供发票时，综合价格下浮6%。

　　4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行承担由此产生的一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。

　　5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责及时清理、外运至施工场外。

　　第八条 其他事宜

　　本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　若再增加工程项目，内容相同的继续延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：(公章)法人代表：委托代理人：电话：签定日期： 年 月 日

　　乙方：(公章) 法人代表： 委托代理人： 电话： 签定日期： 年 月 日

外墙涂料施工承包合同样本 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据中华人民共和国《合同法》的相关规定，本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同。

　　一、工程地点：

　　二、工程内容：安徽省乾球光电科技公司厂房公寓楼工程。

　　三、承包方式：由乙方包工包料。

　　四、工程价格：室内为每平方11元，(普通涂料)外墙为每平方米30元(丙乙酸涂料)。

　　五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支 元生活费，每月二十日左右按工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。

　　六、工程期限：本工程从年月日开工至年月 日竣工。

　　七、甲方责任：甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

　　八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，按规范施工保证工程质量，按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。

　　九、未尽事宜，双方协调解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

外墙涂料施工承包合同样本 篇10

　　甲方： 身份证号码： 联系电话： 。 乙方： 身份证号码： 联系电话： 。

　　甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况：

　　1、工程地址：;

　　2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：

　　外墙涂料粉刷面积约：

　　3、使用颜色号：。

　　4、工程承包方式：;

　　5、工期：自日至月 日完工;共计： 天。

　　以验收检查为准，两天顺延。

　　第二条：工程款项：

　　1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方;外墙面积： 平方米，单价： 元/平方;门板面积： 平方米，单价： 元/平方;冲洗面积： 平方米，单价： 元/平方。(此单价不含税金)

　　第三条：付款方式：

　　本合同签定后，甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %;施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺： 年 月 日前结算清工程的余款。

　　第四条：质量要求：

　　1、工程验收标准，根据甲方要求;

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

　　第五条：双方的责任：

　　甲方负责现场内的水、电、路通畅。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

外墙涂料施工承包合同样本 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关建筑行政法规，依双方平等自愿，公平诚信的原则，甲乙双方就涂料项目达成此协议，特立此合同。

　　一、承包范围：双丰收农机合作办公楼外墙乳胶漆、内墙和顶子防瓷涂料。

　　二、承包方式：包工包料

　　三、工程价格：外墙乳胶漆按施工面积计算，每平方米18元，内墙(顶子、楼梯)按施工面积计算每平方米5元。

　　四、付款方式

　　在施工期间，甲方根据工程进度支付乙方工程款，竣工验收合格后剩余工程款扣除3%保修金以后，分批付清。

　　五、工程质量要求

　　1、施工所用材料质量及其配比必须达到行业及施工规范要求。

　　2、施工质量必须达到国家规范要求及质量评定标准。

　　3、工程质量必须合格

　　六、双方责任

　　甲方责任：

　　1、对于工程的变更，要及时的通知乙方，乙方要积极配合甲方完成变更的工作。

　　2、协调乙方与各个施工班组的工作。

　　乙方责任：

　　1、遵守工地的各项制度，服从甲方人员的管理。

　　2、不得偷工减料。

　　3、爱护工地设备，不得私自拿取。

　　七、安全工伤事故和处理：乙方在施工中，必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，不穿拖鞋及高跟鞋上班，一切按国家安全生产规定施工，做到安全生产、文明施工，乙方必须做到上班前讲安全，中途查安全。施工期间，一切安全工伤事故的费用均由乙方自行承担，必要时还承担经济责任和刑事责任。

　　八、本合同一式二份，双方共同遵守，若一方违约，应赔偿因违约而给另一方造成的损失，未尽事宜双方协商调解，双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

外墙涂料施工承包合同样本相关文章：